Договор на демонтаж и монтаж оборудования образец

Договор подряда на установку сантехнического оборудования

Договор на демонтаж и монтаж оборудования образец
г. __________ “___” ________ ____ ________________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, влице ____________, действующ__ на основании Устава (положения, доверенностии т.д.

), с одной стороны, и ______________________________, именуем__ далее”Заказчик”, в лице ___________, действующ__ на основании Устава (положения,доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договор онижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчика и предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнить своими и привлеченными силами и средствами работы по установке сантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе __________________, здания (или: сооружения) по адресу: _________________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчик обязуется создать Подрядчику установленные Договором условия для выполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданным проектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в смете цену.

1.2. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) на основании свидетельства о государственной регистрации права: серия ________ N ____________.

1.3. Проектная документация предоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерных изысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключение государственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “___” ________ ____ N ___.

1.3.1. Состав проектной документации: ___________________________________________________________________________________________________________. 1.4. Рабочая документация предоставляется Заказчиком исключительно дляцелей настоящего Договора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.

1.4.1. Состав рабочей документации: _____________________________________________________________________________________________________________.

1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительных нормах и правилах:

– _____________________________________________________________;

– _____________________________________________________________.

1.5.2. Санитарных нормах и правилах:

– _____________________________________________________________;

– _____________________________________________________________;

– _____________________________________________________________.

1.5.3. ГОСТ:

– _____________________________________________________________;

– _____________________________________________________________;

– _____________________________________________________________.

1.6. Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий:

1.6.1. (демонтаж и) установка сантехнического оборудования;

1.6.2. (демонтаж и) установка сангигиенического оборудования;

1.6.3. (демонтаж и) установка ________________________________________; (иные виды сходного оборудования)

1.6.4. подключение к действующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического и сангигиенического оборудования Объекта.

1.7. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно с субподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ___ к настоящему Договору (далее – субподрядчики)).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ (Приложение N ___ к настоящему Договору), учитывая, что начало работ должно быть не позднее “___”________ ____ г., а окончание работ – не позднее “___”________ ____ г..

2.2. Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

а) ____________________________________________________________;

б) ____________________________________________________________;

в) ____________________________________________________________.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________.

3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере ________ (__________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ____ _____________________________________________.

3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документально подтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующих долях: Подрядчику – _____%, Заказчику – _____%.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Обеспечение Работ материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ по настоящему Договору приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования и материалов.

4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за _ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи завершенного строительством Объекта несет Подрядчик.

4.7. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.8. Реализация материалов, оборудования и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком на основании отдельного договора комиссии за вознаграждение, которое не может превышать _____% от стоимости реализуемых материалов, оборудования и конструкций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Приступить к выполнению Работ в течение _________ с момента заключения Договора и получения доступа на Объект для выполнения Работ.

(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.2. В течение срока действия настоящего Договора координировать выполнение субподрядчиками Работ и обязанностей по поставке оборудования и материалов.)

5.1.3. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение требований проектной и рабочей документации, технических регламентов, обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение на строительной площадке и на Объекте противопожарных мероприятий.

5.1.4. Нести ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие требованиям проектной и рабочей документации (в том числе за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками).

5.1.5. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать доступ на строительную площадку Объекта Заказчика и/или его представителей, представлять документацию по требованию.

5.1.6. В срок _________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора обеспечить за свой счет страхование строительных рисков. В течение _________ с момента заключения договора страхования представить его копию Заказчику.

5.1.7. В срок _________ с момента завершения каждого этапа Работ (график выполнения Работ с перечнем этапов приведен в Приложении N ___ к настоящему Договору) извещать Заказчика и Инженерную организацию о завершении соответствующего этапа Работ, приступать к выполнению следующего этапа Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Общий журнал производства работ.

5.1.7.1. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием Сторонами актов выполненных работ по согласованной форме (Приложение N ___ к настоящему Договору) и актов освидетельствования скрытых работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).

5.1.7.2. Если закрытие этапа Работ выполнено без подтверждения Заказчика или если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, а затем восстановить ее.

5.1.8. Обеспечивать устранение выявленных Заказчиком недостатков в срок, согласованный Сторонами для каждого отдельного случая, и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.9. Обеспечивать контроль качества выполняемых субподрядчиками строительных Работ.)

5.1.10. В течение _________ с момента получения от Заказчика соответствующего запроса предоставлять Заказчику информацию о ходе Работ.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор на демонтаж и монтаж оборудования образец

г. ___________

«__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

  • приложение № 1 – Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 – технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

Заказчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

: 2/100

Источник: http://up2go.ru/documents/contract-agreement/650.html

Договор потсавки демонтаж установка

Договор на демонтаж и монтаж оборудования образец

Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ.

2.1. За выполненные работы, указанные в п.

2.5.

Договор поставки и монтажа оборудования

Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ. 3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2.

Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3.3.

Договор на работы по демонтажу

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от общей стоимости Работ по настоящему Договору, что составляет __________, включая НДС __________, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора.

3.2.

Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору производится Заказчиком после: — выполнения всех работ по настоящему Договору, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ по Договору; — подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2; — представления справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 10 (Десять) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 3.3. Стоимость дополнительных работ, выполненных по указанию или с согласия Заказчика, определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 3.4.

Договор № __ на поставку, монтаж и демонтаж ворот откатных и забора из профнастила, расположенных по адресу г

Осуществлять контроль за выполнением работ.

2.1.3.

Отказаться от приема результата работы в случаях, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации объекта. 2.2.1. Принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором. 2.3.1. Получить оплату за выполненную работу.

2.3.2. На соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, возникших в рамках исполнения настоящего договора. 2.4.4.

Договорна монтаж оборудования

……………….

% НДС. Сумма НДС монтажа составляет ( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании) 2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке: (предоплата в размере …. руб. или % «….» ……………. 20 ……) (этап № 1 оплата выполненных работ по ….) (этап № 2 оплата выполненных работ по ….) (этап № 3 оплата при (в течение ….

20…. г. 3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «….» ………………….

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору.

3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу. 3.1.5.

Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности. 3.1.6.

Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

3.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем в ____, на условиях доставки.

Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приема-передачи.

3.1.10. Несмотря на подписание акта, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

Источник: https://credit-helper.ru/dogovor-potsavki-demontazh-ustanovka-25741/

Договор субподряда на демонтажные работы. Договор подряда на снос (демонтаж) здания литер А

Договор на демонтаж и монтаж оборудования образец

Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов: Заключив грамотный подряда с указанием важных для вас условий выполнения ремонтных, вы обезопасите себя от неприятностей, связанных с нежеланием стороны нести ответственность. Какие условия необходимо прописать? Согласно действующему законодательству, условия сделок подразделяются на существенные (обязательные для указания в тексте) и дополнительные (прописываются по желанию сторон).

ЗАКАЗЧИК обязан оформить не позднее 3-х дней с момента его представления. 4.4 Окончательный расчет производится в течении 3-х рабочих дней после подписания акта сдачи- приёмки на основании счёта Исполнителя.

5.1 ЗАКАЗЧИК обязуется: 5.1.1 Получив необходимые согласования от ИСПОЛНИТЕЛЯ подготовить объект для. 5.1.2 Обеспечить безопасную зону работ.

Договор на демонтажные работы образец с физическим лицом

на выполнение демонтажных ____________________ г. Москва «___» __________ 201___г.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы по адресу: ________________________________________________________________________________________ путем выполнения работ согласно перечню, прилагаемому к настоящему (Приложение № 1).

9.2. После вступления в силу настоящего Договора, вся предыдущая переписка и переговоры теряют юридическую силу 9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

Все дополнительные соглашения, а также приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

Примеры договоров

4.3 По окончании выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт сдачи-приемки работ, который ЗАКАЗЧИК обязан оформить не позднее 3-х дней с момента его представления.

4.4 Окончательный расчет производится в течении 3-х банковских дней после подписания акта сдачи-приёмки на основании счёта Исполнителя. 5.1.1 Получив необходимые согласования от ИСПОЛНИТЕЛЯ подготовить объект работ.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

, т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Образец договора на ремонтно-строительные работы для Физ

(Приложение №2).

1.4.Заказчик обязуется соблюдать Порядок финансирования работ и приобретения материалов, согласованных с Подрядчиком.

(Приложение №3). 1.5.Подрядчик обязуется соблюдать исполнение поэтапного графика.

(Приложение №3). 1.6.Приложение №1, №2, №3 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы, согласно Сметы.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Взаимоотношения между двумя физическими лицами, когда один человек выполняет для другого работы или услуги за вознаграждение, также поддаются правовому регулированию.

Права и обязанности между работником и исполнителем регулирует между физическими лицами на выполнение работ. Я специально выбрал несколько договоров, наиболее распространенных.

Вы можете воспользоваться любым из них, скачав бесплатно.

— непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком ма­териалов и оборудования.

2.2.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика в Квартиру.

Заказчик выдает Подрядчику _____ экземпляр (ов) ключ, и от Квартиры. За­казчик обязан сообщать Подрядчику коды и другие данные, обеспечивающие доступ в Квартиру, и своевременно сообщать об изменениях данной информации.

Приложение

к инструкции

Договор подряда ____

на снос (демонтаж) здания литер А

МАОУ «СОШ № 99» г. Перми

г. Пермь «___» __________20__г.

___________________________________именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице___________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с решением наблюдательного совета (протокол № от) заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Предмет договора – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г. Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 (далее – Объект).

1.2.Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с:

1.3.1. приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – техническое задание – проект организации работ, локально-сметный расчет;

б) приложение № 2 – график работ.

1.3.2.

требованиями дефектной ведомости , сметами, а также с государственными стандартами РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды , охраны труда , а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, своими материалами, силами и средствами.

1.5.Настоящий договор заключен на основании протокола ________№____ от __.___.2011 .

2. Срок исполнения работ по договору

2.1.1. Продолжительность исполнения предусмотренных работ по договору составляет – 30 календарных дней.

2.1.2. Начало выполнения работ по договору исчисляется с момента заключения договора;

2.1.3. Датой окончания работ по договору считается день подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.

3.2. Стоимость работ составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС.

3.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы , расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4.

Заказчиком предусматривается возможность промежуточной оплаты за выполненные объемы работ Подрядчиком на основании принятых и подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:

Подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

Счета-фактуры, счета;

Исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями договора.

3.5. Порядок приемки работы.

3.5.1. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы (ее результата) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.5.2. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ: в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и п. 3.4. настоящего договора.

3.5.3. Заказчик, получивший документы, указанные в п. 3.5.2. настоящего договора, обязан уведомить Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и немедленно приступить к приемке результата выполненных работ.

3.5.4.

По итогам осмотра результата выполненных работ течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от подписания акта, в котором указываются замечания к выполненной работе и перечень недостатков, меры, необходимые для исправления указанных замечаний, а также сроки исправления замечаний. Дополнительно должен быть составлен Акт оценки подлежащих выполнению работ, которые должен выполнить Подрядчик за свой счет.

3.5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего договора, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.5.6. В составе комиссии по приемке результата выполненных работ должны участвовать представитель Подрядчика, представитель Заказчика и представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом .

3.5.7. В акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), обязательна отметка лица, осуществляющего технический надзор за капитальным ремонтом о проверке качества и соответствия объема фактически выполненных работ условиям настоящего договора.

3.5.8. Момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.5.9. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.5.10. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ от имени Заказчика, является ___________________________.

Источник: https://www.namvd.ru/dogovor-subpodryada-na-demontazhnye-raboty-dogovor-podryada/

Образец договора на демонтаж оборудования. Цена договора, порядок расчетов и сроки выполнения работы

Договор на демонтаж и монтаж оборудования образец

14.06.2019

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________г.____________ “___” __________ ____ г. ООО “___________________”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лицедиректора ________________________________, действующего на основании Устава, иООО “______________”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора_______________________, действующего на основании Устава заключили настоящийдоговор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапаследующую работу: первый этап – демонтаж следующего оборудования механического заводасиликатных изделий: второй этап – перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап – монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, всоответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствамиПодрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения заданияЗаказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательствсубподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одногомесяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачиваетПодрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной наосновании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частьюдоговора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех,которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет завыполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованнойсторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчикупредоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________,которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских днейпосле подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных вп. 1.1 работ: – срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы – 30 дней послепоступления предоплаты на счет Подрядчика; – срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5(пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапаработы; – срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозкедемонтированного оборудования – 15 дней после поступления на счет Подрядчикаплатежей за выполнение работ по первому этапу; – оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования,возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставленияПодрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; – срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ – 30 дней послепредоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметнойдокументации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания актао готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет завыполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится втечение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договоруподряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться каккоммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другойстороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящегодоговора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимостинесвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящегодоговора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммыпросроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих наних обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров,стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишьпри условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными нато представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют егонеотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Обаэкземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится одинэкземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до_________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороныруководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:Подрядчик: Заказчик:Наименование: ___________________ Наименование: _______________Адрес: __________________________ Адрес: ______________________Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:

Выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам;
-cдать результат Заказчику.

Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА

2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки.

3. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Заказчик, предоставляет Подрядчику площадку для резки металла.

3.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдения техники безопасности при выполнении работ по договору.

3.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль по выполнению работ, оформляет с Подрядчиком акты выполненных работ.

3.4. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический и производственный контроль по качеству работ, включая контроль качества рабочей документации, приемочный контроль, а также принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля, за выполнением работ.

3.5 Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по обеспечению требований охраны труда, техникой безопасности, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.

3.6. Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации.

3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

3.8. Обеспечить вывоз мусора, надлежащее содержание и уборку строительной площадки.

3.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений в ходе выполнения работ до завершения работ и приемки Заказчиком готового объекта, либо по дополнительному соглашению с Заказчиком силами Службы безопасности Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема:-резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.-резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

-демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

4.2. При возникновении дополнительных работ сверх договорной цены, Подрядчик обязан предварительно согласовать их объем с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к договору, за подписью уполномоченным лицом Стороны.

4.3. Оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-премки фактического веса металлолома, определенного путем взвешивания на складе Заказчика. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на р./счет подрядчика

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

— В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику строительную площадку.

— Обеспечить в необходимом количестве временное освещение места производственных работ.Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома.

5.2. Подрядчик обязуется:

— В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда своего персонала, а также соблюдать противопожарную безопасность.— Нести ответственность за сохранность находящихся в демонтаже материалов и оборудования до сдачи объекта рабочей комиссии.

— Установить своими силами за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами недостатки в выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика..

– Возвратить заказчику в течение 15-ти дней все материалы, оборудование, конструкции поставляемые Заказчиком, которые полностью не использованы при завершении работ по графику.

— Сдать разрезанный металлолом Заказчику на территории.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Источник: https://mmars.ru/proverki-trudovojj-inspekcii/obrazec-dogovora-na-demontazh-oborudovaniya-cena-dogovora-poryadok.html

101Адвокат
Добавить комментарий