Договор на геодезические работы образец

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

Договор на геодезические работы образец

– комплекс геодезических работ, проводимых на всех этапах строительства зданий и сооружений, а также прокладки дорог и инженерных коммуникаций. На основе полученных при геодезической съемке данных специалисты делают пространственные расчеты будущих конструкции.

Они необходимы для контроля соответствия возведения сооружения проектной документации, предотвращения его деформаций и осадки в процессе строительства и при дальнейшей эксплуатации.

В комплекс геодезических работ на строительной площадке входят такие работы как: Составление топографического плана, отображающего особенности рельефа местности, с нанесением на него коммуникационных сетей и метрических данных расположенных на участке объектов; Построение разбивочной основы строительной площадки; Геодезические работы по выносу в натуру и закрепление главных и (или)

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору

Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Действующий РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «27» октября 2012 г.

на основании Документ разработан в соответствии с требованиями . Челябинск 2012 ДОГОВОР № (номер договора) Настоящий Договор заключен [«(число)» (месяц) 20(год) г.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании], (в дальнейшем именуемым «Инженер»), с другой стороны, на оказание услуг в период (наименование периода оказания услуг ) Объекта Заказчика: (наименование Объекта) (в дальнейшем именуемого «Объект»), расположенного по адресу: (адрес объекта:

Образец договора оказания услуг по проведению изыскательных работ, заключаемый между юридическими лицами

изыскательные работыг.

Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:1.1.1.

Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».2.1. Договор вступает в силу с момента его

Договор на геодезические работы

Заключение договора на геодезические работы, является весьма ответственной и требующей внимания задачей, обусловленной целым рядом необходимых правил, которые в полной мере требуется соблюдать сторонам заключающим договор, то есть заказчику и исполнителю.

Соответственно заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории.

Примерная форма договора на геодезическое сопровождение строительства (инженерно-геодезические изыскания при строительстве) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с ГК РФ. Договор на геодезическое сопровождение строительства(инженерно-геодезические изыскания при строительстве) г. [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Наименование организации], в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [наименование организации], в лице [должность, Ф. 1.2.

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

5.1.

Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа.

Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык. 5.2.

Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП).

Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

Трудовой договор с геодезистом

Тематика документа: Файл текстовой версии: 21,8 кб Сохранить документ: г. _______________ «___»___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем «Работодатель», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя. 1.2.

Договор на оказание геодезических работ. Договор на геодезические работы образец бланк

Договор на геодезические работы образец

Геодезические компании предоставляют обычно множество услуг в сфере инженерного строительства.

Такие работы выполняют инженеры-геодезисты.

Договор на геодезические работы

Стороны в таком договоре – это заказчик и подрядчик. Подрядчик должен выполнить определенные геодезические работы по заданию от заказчика, а заказчик, соответственно, должен заплатить. Работы выполняются силами и средствами подрядчика.

  1. Создание топографического плана объектов, сооружений, подземных сетей.
  2. Обновление плана.
  3. Ведение и создание географических систем для специального назначения.
  4. Создание карт, атласов, планов для специального назначения. Они бывают в цифровой форме и в графической форме.
  5. Геодезические работы при строительстве, эксплуатации, ведении кадастров, межевании земель и подобные.
  6. Аэросъемочные работы.
  7. Научно-исследовательские работы на объектах.
  8. Опытно-конструкторские работы на объектах.

В договоре должны указываться сведения о сторонах, ФИО, дата заключения, город, сроки, цена и др. Срок должен быть указан как начала работ, так и окончания. Также могут быть указаны этапы работ по срокам.

Картографическая или геодезическая продукция будет передаваться заказчику по акту приема-передачи после окончания срока.

Стоимость работ указывается в договоре цифрами и прописью. В цене должна быть указана и издержка, и вознаграждение. Оплату работы нужно делать поэтапно. Обычно, перед первым этапом можно заплатить аванс. В договоре указывается, какая будет сумма аванса.

Права и обязанности

Обязанности и права подрядчика:

  1. Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.
  2. Передача готовой продукции или материалов по геодезической работе и по картографической.
  3. Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.

Обязанности и права заказчика:

  1. Передача технического задания на картографические и геодезические работы.
  2. Оплата работы в необходимом порядке и размере.
  3. Заказчик вправе привлекать экспертов, чтобы они проверили качество работы.
  4. Заказчик может проверять ход работы, качество работы, но не вмешиваться непосредственно в деятельность.

Какая может наступить ответственность у сторон

  1. Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку. Штраф может быть начислен на каждый день просрочки. В договоре указывается размер штрафов.
  2. Если просрочка со стороны подрядчика в отношении обязательств, то заказчик может тоже просить неустойку.
  3. Подрядчик может понести ответственность за нарушение этапов работы, начального, конечного и промежуточного.
  4. Подрядчик также может нести ответственность за ненадлежащее качество своей продукции и материалов.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

г. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем `Заказчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и

[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем `Подрядчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые `Стороны`, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:

Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;

Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;

Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;

Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – его силами и средствами.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало срока выполнения работ – [вписать нужное].

Окончание срока выполнения работ – [вписать нужное].

2.2. Промежуточные сроки:

Срок завершения 1 этапа работ – [вписать нужное].

Срок завершения 2 этапа работ – [вписать нужное].

Срок завершения 3 этапа работ – [вписать нужное].

2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;

Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.

4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;

Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.

4.4. Заказчик вправе:

Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.

5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].

6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик Заказчик

[вписать нужное] [вписать нужное]

Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]

М. П. М. П.

________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________ , действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр. ________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Топографические и геодезические работы

Топографическая съёмка — это создание топографического плана местности на цифровых носителях и на бyмажной основе посредством измерений расстояний, высот, yглов или прямого полyчения координат, с помощью специальных геодезических инстрyментов. Топографическая съемка бывает плановая, высотная и комбинированная.

При плановой получается топографическая карта, но без учёта рельефа, т.е.

Топографическая съемка местности

Съемка ландшафта включает в себя комплекс работ, проводимых с целью создания карт и топографических планов.

Для этого используются геодезические измерения, а также полученные с летательных аппаратов различных типов изображения поверхностей земли.

Топографическо-геодезические работы можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий. Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки.

Кто может возместить НДС по договору строительного подряда

Компания нашла генподрядчика, который вызвался подготовить документы на строительство торгово-офисного центра и создать все условия для начала работ.

По договору с компанией генподрядчик с помощью сторонних специалистов выполнил ряд подготовительных работ.

Впоследствии налоговый орган некоторым из участников отказал в возмещении НДС, ссылаясь на то, что их услуги не охватываются условиями договора подряда о цене.

Подряд на выполнение проектных работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.

758 ГК РФ). Проектные и изыскательские работы предшествуют осуществлению строительства и позволяют на основе геологических, гидрологических и иных исследований предполагаемой строительной площадки подготовить проектно-сметную документацию.

Документация, необходимая при подачи заявления на выполнение работ по технической инвентаризации для физических лиц

  1. паспорт собственника (и его ксерокопия), для лиц представляющих права и интересы граждан по доверенности – надлежащим образом оформленная доверенность (и ее ксерокопия)
  2. правоустанавливающие документы на объект недвижимости
  1. гарантийное письмо на проведение по технической инвентаризации, подписанное руководителем и главным бухгалтером;
  2. перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих технической инвентаризации с указанием их технических характеристик, подписанный руководителем и главным бухгалтера.

Кадастровые работы

Источник: https://amipirog.ru/dogovor-na-okazanie-geodezicheskih-rabot-dogovor-na-geodezicheskie.html

Договор на геодезические работы образец бланк. Договор на проведение изыскательных работ

Договор на геодезические работы образец

Договор на геодезические работы

Г._________ “___” ___________ 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью “__________”, именуемое вдальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ___________,действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество сограниченной ответственностью “___________”, именуемое в дальнейшем”Исполнитель”, в лице генерального директора ___________, действующегопа основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор онижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства повыполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проектапланировки и проекта межевания территории площадью ___________ га,расположенное по адресу: _______ .

2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Стоимость работ (Цене договора), указанных в п.1.1. настоящегоДоговора, в соответствии с протоколом согласования договорной ценыЗаказчик составляет ___________, в том числе НДС 18% – ___________. 2.2. Оплата работ производится тремя этапами:2.2.1.

Первый платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3(Трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.2.2.2.

Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15(Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.2.2.3.

Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, всоответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в___________, и том числе НДС 18% – ___________, в течение 5 (Пяти)банковских дней с даты двустороннего подписания Акта выполненных работ.

2.3. Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации вбезналичной форме на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок сдачи и приемки работ3.1.

По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику Актприемки-передачи выполненных работ и результаты работ:- копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1экземпляр, – светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе,- экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажномносителе – копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде.3.2. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта идокументов, указанных п..3.1. настоящего договора, обязан рассмотретьполученные документы и направить Исполнителю подписанный Акт выполненныхработ или мотивированный отказ от приемки результата работ.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания Актаприемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный сроксоставляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и срокомих выполнения.3.4. Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти)дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ,подписанный со стороны Заказчика.4. Ответственность сторон4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств понастоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность всоответствии с действующим законодательством. 4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнительработ в установленные сроки не по вине Заказчика, Исполнительвыплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ закаждый день просрочки, но не более 10%. 4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ в установленные сроки повине Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.Данное положение не применяется Сторонами к авансовому платежу.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенныхна них обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеимиСторонами до полного исполнения обязательств Сторонами.5.2.

Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему договорусоставляет 31 (Тридцать один) календарный дней и начинает течь с датыпоступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

5.3.

Изменение условий или прекращение Договора производится путемподписания обеими Сторонами дополнительных соглашений к настоящемуДоговору.

6. Порядок разрешения споров. Расторжение договора.

6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Сторонамиобязательств по настоящему Договору, Стороны постараются урегулироватьпутем переговоров.6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров илинедостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном судег. ___________ в порядке, предусмотренном действующим законодательствомРФ.6.3.

Заказчик имеет право на расторжение Договора в одностороннемпорядке без обращения в Арбитражный суд в случае ненадлежащеговыполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, ведущих кпросрочке выполнения работ. При расторжении Договора по данномуоснованию Заказчик оплачивает Подрядчику, только выполненные и принятыепо Акту приемки-приемки выполненных работ.6.4.

Расторжение Договора производится путем направления письменногоуведомления о расторжении Договора с указанием причины (основания) идаты расторжения Договора, которая может быть установлена не ранее чемчерез 10 (Десять) календарных дней с момента получения данногоуведомления Подрядчиком.

6.5. В случае расторжения Договора в течение срока, указанного в п.5.

2настоящего Договора, Стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактическивыполненных Подрядчиком работ на момент расторжения Договора.

Стороныоформляют соответствующий Акт, а Подрядчик в течение 3 (Трех) банковскихдней с даты подписания Сторонами данного Акта обязан возвратитьЗаказчику денежные средства, полученные им по Договору, удержав частьсуммы пропорционально стоимости выполненной работы по Договору.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношенииинформации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходевыполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или вчастности информацию какой-либо третьей стороне без предварительногописьменного согласия другой Стороны Договора.7.2.

Требования, изложенные в п.6.1 Договора, не распространяются наслучаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченныхорганизаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.7.3.

За незаконное разглашение третьим лицам или незаконноеиспользование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ееобладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии снормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. “О коммерческойтайне” и действующего законодательства РФ.

7.4.

Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований,изложенных в настоящем разделе Договора, подлежит полному возмещениювиновной Стороной

8. Прочие положения

8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаныуведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.8.2.Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонамиДополнительным соглашением.8.3.

Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороныруководствуются действующим законодательством РФ.8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

8.5.

Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах и подписан в 2(Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поодному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________ , действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр. ________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Договор на топографическую съемку земельного участка образец

Договор на геодезические работы образец

2.

Договор проведения землеустроительной экспертизы; 3. Договор выноса границ земельного участка в натуру, восстановления межевых знаков земельного участка; 4.

Договор формирования карты (плана) объекта землеустройства; 5. Договор оформления прав на объект недвижимости; 6.

Договор услуг комплексного оформления объекта недвижимости (земельного участка, строения, здания, коттеджа, дачного дома и т.д.). 7. Договор предоставления услуг по получению кадастровых сведений. Здесь же Вы можете ознакомиться с формами бланков заявлений при подаче документов в орган кадастрового учета.

Утвержденной формой Межевого плана, согласно приказу №412 Минэкономразвития.

Образец договора на топографическую съемку земельного участка

2.

4.

Топографическо-геодезические можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий.

Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки. Компания нашла генподрядчика, который вызвался подготовить документы на строительство торгово-офисного центра и создать все условия для начала работ.

По договору с компанией генподрядчик с помощью сторонних специалистов выполнил ряд подготовительных.

  1. Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.
  2. Передача готовой продукции или материалов по геодезической и по картографической.
  3. Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.
  1. Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку. Штраф может быть начислен на каждый день просрочки.

    Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно. Акт сдачи-приемки (приложение к подряда на выполнение по созданию и обновлению топографических планов) Ведомость объемов проектируемых работ по обновлению и подготовке к изданию топографических карт и планов на объекте.

    Договор на выполнение по созданию тематических карт (или: планов, атласов) специального назначения в графической (или: цифровой) форме Перечень цифровых топографических планов городов открытого пользования масштаба 1:___, являющихся материалами и данными ФКГФ Перечень цифровых топографических планов городов масштаба 1:____, являющихся материалами и данными ФКГФ Перечень топографических планов городов масштаба 1:____, являющихся материалами ФКГФ 1.2.

    выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.

    2.

    1. Начало срока выполнения работ — [вписать нужное]. Окончание срока выполнения работ — [вписать нужное]. Срок завершения 1 этапа — [вписать нужное].

    Срок завершения 2 этапа работ — [вписать нужное]. Срок завершения 3 этапа работ — [вписать нужное]. 2.3.

    Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных по истечение окончательного срока выполнения, предусмотренного настоящим договором.

    При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.3.1., п. 2.3.2., п. 2.3.3 Договора, приостановить выполнение работ по, предварительно уведомив об этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств.

Необходимые документы для межевания земельного участка

По требованию кадастрового инженера предъявляется административный акт о выкупе или приватизации земель. Если по тем или иным причинам, если собственник не способен собрать на межевание земли документы и участвовать при проведении геодезических работ, он может составить доверенность на представителя (поверенного), который выступит гарантом его имущественных интересов.

В роли представителей могут выступить:

  1. родственники владельца ЗУ;
  2. знакомые собственника, которым он доверяет.
  3. профессиональные юристы;
  4. риэлторы;

Если участок в совместной собственности, на основании доверенностей от совладельцев, может действовать один из них. Организация или предприятие, а также дачный кооператив выделяют уполномоченного сотрудника или члена правления СНТ, которые действуют по доверенности, выданной учреждением.

Договор № на выполнение топографо-геодезических работ

Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.

6.3. Подрядчик не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.

6.4. При просрочке Заказчиком исполнения требований, указанных в п. п. 3.3., 3.5.

настоящего Договора, он выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 6.5. При просрочке Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, он выплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,01 % от полученной им суммы на каждый день просрочки. 6.6.

Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.

Изготовление топосъемки

Топографическая съемка выполняется с целью изготовления топографических планов, чертежей и карт.

«Специализированное землеустроительное бюро» выполняет все виды топографических съемок (топосъемок).

С нашими ценами на данный вид работ можно ознакомиться в разделе Цены . Как связаться с нами можно узнать в разделе Контакты Процесс изготовления топосъемки начинается с выбора исполнителя заказчиком работ. На что надо обратить внимание заказчику: Процесс изготовления топосъемки условно можно разделить на следующие этапы:

  1. Заключение договора, при необходимости составление технического задания
  2. Выезд на место. Инструментальная съемка земельного участка
  3. Камеральные работы. (вычерчивание, создание электронной формы)

Ниже приведен пример изготовленной топосъемки частного земельного участка: Сроки и стоимость выполнения работ по изготовлению топосъемки зависят от объемов и сложности.

Как правило стоимость определяется на основании сметы на иженерно — геодезические изыскания.

На такой съемке отражаются только контура (проезды, ограждения, строения и т.д.) без указания высот.

Разработка генерального плана строительства, рабочих схем и чертежей многоэтажной и одноэтажной застройки, подготовка плана инженерных сетей; Проведение работ по землеустройству, инженерно–геодезических изысканий, проектирование автомобильных трасс; Выполнение других работ, требующих наличия геоподосновы с геодезическими изысканиями повышенной точности измерений. Процесс изготовления топосъемки данного масштаба включает несколько этапов: Разработка технического задания с указанием точного значения высоты сечения рельефа. Рекогносцировка (выполнение процедуры обследования объекта).

Разработка планово-высотного обоснования выбранного объекта.

Проведение полевых работ на местности.

Выполнение камеральных вычислений, обработка полученных данных. Согласование чертежей с нанесенными на них коммуникациями с соответствующими эксплуатирующими компаниями.

Составление подробного технического отчета о проведении работ.

По согласованию с заказчиком производится оценка качества и точности изысканий и качества произведенных работ в целом. Предоставление отчета в местные отделения градостроительства и архитектуры. Передача заказчику всей документации, включая бумажную версию и документы на электронных носителях.

Договор №_11_

г.

Челябинск 15 ноября 2005 г. 1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение топографо-геодезических работ М 1:500 на объекте «Микрорайон № 3 по ул.Трубников», расположенном в Ленинском р-не г.Челябинска.

2.

1 Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Картограммой участка планируемых работ (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1 Стоимость работ составляет 585 354 рубля 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС не предусмотрен.

3.2 Оплата Заказчиком выполнения работ, указанных в п.1.1, производится на условиях 100-процентной предоплаты, перечислением платежа на расчетный счет Подрядчика, в срок до 15 ноября 2005 г. 4. Порядок сдачи и приемки работ 4.1 Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2 После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ с приложением комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием. 4.3 Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта приемки работ и направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ о приемке выполненных работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется сторонами Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 5. Права и обязанности сторон 5.

1 «Подрядчик» обязуется выполнить все работы качественно, в течение 4-х календарных месяцев с момента получения аванса. 6.

1 За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2 Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному согласию. 8.

1 Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. 9. Изменение условий договора 9.

1 Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

9.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме. 10. Прочие условия договора 10.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор на геодезические работы образец бланк

  1. Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.
  2. Передача готовой продукции или материалов по геодезической работе и по картографической.
  3. Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.
  1. Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку. Штраф может быть начислен на каждый день просрочки. В договоре указывается размер штрафов.
  2. Если просрочка со стороны подрядчика в отношении обязательств, то заказчик может тоже просить неустойку.
  3. Подрядчик может понести ответственность за нарушение этапов работы, начального, конечного и промежуточного.
  4. Подрядчик также может нести ответственность за ненадлежащее качество своей продукции и материалов.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно.

PRO новостройку 7 (499) 703-51-68 (Москва)

При себе необходимо иметь паспорт.

Сам процесс самостоятельного проведения топосъемки делится на этапы: Важно!

Хотя применять такой план в официальных целях практически невозможно, его можно составить для собственного использования, чтобы грамотно отмечать строения или другие зоны на участке.

Стоимость данного процесса значительно отличается в различных регионах, так как учитывается ценовая политика компаний, перечень услуг, предлагающихся каждому заказчику, а также на цену влияют и другие факторы.

Наиболее высокие расценки на топографическую съемку устанавливаются в столице и Санкт-Петербурге: Важно!

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-topograficheskuju-semku-zemelnogo-uchastka-obrazec-42907/

101Адвокат
Добавить комментарий