Договор на изготовление жалюзи образец

Договор

Договор на изготовление жалюзи образец

2.1.

Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента покупки в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы (целостность упаковки), фабричные ярлыки, а также документы, подтверждающие факт и условия покупки указанного товара – кассовый и товарный чеки.Не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации швейные и трикотажные изделия (в соответствии с ГОСТ 31307-2005, ГОСТ Р 51554-99 и др.), а так-же изделия произведённые по размерам заказчика.Если товар ненадлежащего качества (фабричный брак, неправильная комплектация) Вы можете отказаться или обменять товар в течение 14 дней, при наличии товарного и кассового чека. В данном случае возврат и обмен производится за наш счет.”2.2. ЦВЕТОПЕРЕДАЧАЦвет изделия на изображении может отличаться от реального цвета ввиду особенностей настроек монитора.2.3. ПРОВЕРКА И РАСПАКОВКА ТОВАРА

При получении заказа Клиент обязан проверить его. Проверка и распаковка товара осуществляется силами Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.

1    Исполнитель обязуется: выполнить работу из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и средствами; нести риск случайной утраты или случайного повреждения изделия до его приемки Заказчиком; немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности изделия, либо создают невозможность завершения работы в срок.3.2 Исполнитель обязуется с момента внесения предоплаты Заказчиком, выполнить все взятые на себя обязательства согласно п. 1.1, за исключением случаев отсутствия материала, выбранного Заказчиком, на складе Исполнителя.3.3    Исполнитель имеет право: самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; требовать оплаты работ и не приступить к работе, в случае нарушения Заказчиком п. 2.4, п. 2.5 настоящего договора. В этом случае Исполнитель не несет ответственности, предусмотренной п. 4.3.3.4 Заказчик обязуется оплатить указанную в техническом задании сумму. Заказчик обязан внести доплату сразу после выполнения работ. Если доплата не произведена, то изделие демонтируется, поскольку остается собственностью Исполнителя. В случае невыполнения своих обязательств Заказчиком, Исполнитель снимает с себя все взятые обязательства согласно п. 3.2 и п. 3.3, а Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего договора.3.5 Заказчик обязуется с участием Исполнителя осмотреть и принять результат работы Заказчика и при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в письменной форме.3.6 Заказчик обязан освободить помещение для настройки изделия от мебели и иных предметов, препятствующих проведению Исполнителем работ, обеспечить электропитание (220в) и электрическое освещение, достаточное для безопасного и качественного проведения работ. В случае требования Заказчика провести работу в нерабочее время (после 18.00) Исполнитель имеет права выставить дополнительный счет, а Заказчик обязуется его оплатить до начала выполнения работ.

3.7. Осуществить доплату (после изготовления изделия) Заказчик может наличными курьеру, наличными в нашем шоу-руме, банковской картой в нашей шоу-руме или оплатить заказ on-line через сайт. Произвести доплату курьеру с помощью банковской карты нельзя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1    Стороны освобождаются от обязательств по договору при обстоятельствах непреодолимой силы, признанных в международной практике как обстоятельства «форс-мажор», и не несут ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему договору из-за обстоятельства «форс-мажор».4.

2    Сторона, для которой создалась невозможность выполнить обязательства по настоящему договору, обязана в 2-дневный срок с момента подписания договора, уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего договора.4.

3    За просрочку установленных сроков, виновная сторона выплачивает 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости заказа.

4.4    На монтаже обязан присутствовать Заказчик, с которым был заключен контракт. Если АКТ выполненных работ подписывает посторонний человек, то ответственность за прием работы лежит на Заказчике, который подписывал бланк заказа.

В случае, если АКТ выполненных работ не подписывается со стороны клиента и на приёме работ отсутствует Заказчик, то дополнительный выезд монтажника для подписания АКТа осуществляется за счет заказчика и оплачивается по действующим тарифам Исполнителя.

Договор на оказание услуг по пошиву штор – Договор оказания услуг, работ

Договор на изготовление жалюзи образец

г. __________                                                                                 «___» ____________  20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1)  Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок  выполнения работ  в течение 20 (двадцати)  дней со дня подписания договора.

1.4. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача – приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3.  Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________)  рублей с учетом НДС 18%.  Источник финансирования по договору  средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче – приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена  сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:Подрядчик:
______________________________________________ /___________________________________________________________ /_____________

Приложение №1

к договору № ____

от «___»__________20__

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НаименованиеОКДПЕд. изм.Размер одной единицыЦена за пошив одной единицы (руб.)Количество шт.Сумма (руб.)
1Пошив портьеры на окно32 гр. (9412201)
2Пошив вуали на окно32 гр. (9412201)
3Пошив ламбрекена на окно32 гр. (9412201)
4Пошив занавеса32 гр. (9412201)
5Пошив поперечного занавеса32 гр. (9412201)
6Пошив кулисы32 гр. (9412201)
7Пошив шторы32 гр. (9412201)
8Пошив ширмы32 гр. (9412201)
9Пошив скатерти32 гр. (9412201)
Итого:
Заказчик:Подрядчик:
______________________________________________ /___________________________________________________________ /_____________

Приложение №2

к договору № ____

от «___»__________20__

Перечень материалов для пошива штор

НаименованиеОКДПЕд. изм.Количество
1Ткань для штор Портьера 100% полиэстер, ширина 2,8 м.32 гр. (1721403)м/п
2Ткань для штор Вуаль 100% полиэстер, ширина 3,00 м.32 гр. (1721409)м/п
3Тесьма32 гр. (1721409)м/п
Заказчик:Подрядчик:
______________________________________________ /___________________________________________________________ /_____________

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%83_%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80/

Договор на пошив штор

Договор на изготовление жалюзи образец

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи швейной продукции, передать продукцию по акту выполненных работ

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов швейной продукции направить Подрядчику: а) согласие с разработанными эскизами;

б) возражения по существу.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ____________________.

4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ______ месяцев.

4.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков изготовленной продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: ____________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (статьи 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие швейной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 — 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.

Экспериментальный самолет Rockwell XFV-12 (США) » Военное

При помощи большого числа проектов и опытных образцов удалось установить преимущества В январе 1973-го появился договор на продолжение проектных работ с заборное устройство, прикрытое управляемыми жалюзи.

Достоинства: Хорошие офисы с примерами образцов окон и жалюзи в заключили договор на установку двух пластиковых окон и жалюзи на них в Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие.

Дарим подарки тумбы, жалюзи! Приложение: 10 Вертикальные жалюзи Горизонтальные жалюзи Рулонные шторы Замерим и покажем образцы. Составим договор с конечной ценой и сроками. Изготовление мебельных деталей и дверей-купе, распил, раскрой, кромление, фанеровка, присадка.

Обеспечиваем хранение имущества на время ремонта, длительного отъезда или сдачи помещения в аренду, а также сезонное хранение вещей, в том

Отдека балконов под ключ — 124Mastera.ru

потолки, ламинат, рольставни, рулонные шторы, жалюзи, светильники . Приходите и выбирайте, практически все образцы можно оценить вживую. ⚠ При покупке любого товара из наличия или при заключении договора вы этапов: замер окна, оформление договора, доставка окна, ну и монтаж.

замер пластикового окна Вы можете заказать предоставление образцов Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие. Дарим подарки тумбы, жалюзи! Вчера в 23:04, ООО СтройЛит Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие.

Договор на изготовление текстильных изделий

Дарим подарки тумбы, жалюзи! Приложение: 10 Цена на памятники бобруйск жалюзи, wmvare sol mosquito aa aa aa — a aa 9 html javascript a a Договор на изготовление памятника образец резюме! Москитные сетки. Возможность заключения договора не выходя из дома! Замер! Окна, балконы, двери межкомнатные, входные, рольшторы, жалюзи, натяжные потолки. г.Полоцк, ул. .. Рассрочка образцов от 40 руб. Поможем

Менеджеры ответят на все вопросы, покажут образцы и помогут выбрать подходящий тип стеклопакета. . В день замера представитель компании заключит договор у вас дома. А заказ сразу же Жалюзи или рулонные шторы. Вертикальные тканевые жалюзи. Подробная информация о товаре/услуге и поставщике. Цена и условия поставки.

19622 980141002295 Прочие товары (обращаем внимание на договор и приложение www.kazteleradio.kz), 5, 12300, Запрос ценовых предложений Тендеры. Право заключения договора на поставку собранной решетки Старая Казань емк. 0,5,20-местная, из коробочного картона внутренние Забор Жалюзи Эксклюзив Орше и в любом другом регионе Беларуси.

При заключении договора необходимо иметь при Где посмотреть образцы?

Справочник по дпт

Швейная машина jaguar jemlux инструкция

Лабораторная диагностика справочник

Источник: https://btr-netcom.ru/dogovor-na-poshiv-shtor/

Договор на оказание услуг по установке жалюзи

Договор на изготовление жалюзи образец

Изготовление и установка жалюзи

Ускоренная регистрация за 15 минут!

Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет три рабочих дня.

Сведения об организаторе

Наименование организатора Организатор

Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО Алмаз-Антей
Все закупки и тендеры СЗРЦ Концерна ВКО Алмаз-Антей

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

Адрес электронной почты

Ф.И.О. контактного лица

Подвязников Михаил Львович

Место рассмотрения предложений

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 [email protected]

Список лотов

Подрядчик обязуется по заявкам заказчика производить замеры, изготовление и установку жалюзи в помещениях заказчика согласно спецификации (приложение №1 к договору), а заказчик обязуется принимать результат работы и оплачивать его.

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок

Дата и время вскрытия заявок

Дата подведения итогов

Цена договора и требования к обеспечению

Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика производить замеры, изготовление и установку Жалюзи в помещениях Заказчика согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принимать результат Работы и оплачивать его.

Размер обеспечения заявки (в рублях)

328 000,00 (сумма блокируется)

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Для участия в тендере предоставьте обеспечение

328 000,00 на 50 дней

Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

* Если это является обязательным условием

Получите банковскую гарантию от партнера ЭТП ГПБ

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120Рассчитать логистику >

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

В стоимость Работ входит стоимость материалов, выполнение работ по замеру, изготовлению и монтажу жалюзи, расходы по доставке к месту монтажа, налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.

Работы осуществляются Подрядчиком по письменной заявкой от Заказчика, в которой указывается конкретный вид жалюзи, материал, ширина, высота, количество, сроки выполнения работ, название помещения и адрес объекта, в котором необходимо установить жалюзи.

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Заказчики, с которыми заключается договор

СЗРЦ Концерна ВКО Алмаз-Антей

Подвязников Михаил Львович

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

Нет прикрепленных документов

Тендерная гарантия

  • От 2,8% годовых
  • До 60 дней
  • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ

Гарантия на возврат аванса

  • От 3% годовых
  • До 1,5 лет
  • Любые заказчики и поставщики

Гарантия на исполнение контракта

  • От 3,1% годовых
  • До 2х лет
  • Гибкий подход при рассмотрении

Похожие торги

Закупки корпоративных заказчиков

Аукцион на повышение

Источник: https://alumn.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-ustanovk/

Договор
подряда на изготовление швейной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей швейной продукции: _____________ и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи швейной продукции, передать продукцию по акту выполненных работ

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов швейной продукции направить Подрядчику: а) согласие с разработанными эскизами;

б) возражения по существу.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры — перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок ________ известить контрагента любым доступным способом о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

Источник: https://official-document.ru/dogovor-na-poshiv-shtor/

Договор на изготовление штор с частным лицом образец

Договор на изготовление жалюзи образец

на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор) г.

Киев ______ _________ 2013 года ________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации с одной стороны и именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.2. Характеристики товара (вид жалюзи, тип механизма, рулонные шторы, римские шторы, антимоскитные сетки) 2.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 3.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет _____________________________________________________________________________________грн.

Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно

Договор на оказание услуг заключается между двумя сторонами — заказчиком и исполнителем, который в рамках соглашения берется за исполнение своих обязательств перед заказчиком.

В договоре обязательно должны быть прописаны все права и обязанности сторон, а также детальное описание сделки и сумма, которую обязуется оплатить заказчик по результатам.

Рассматриваемое соглашение может быть заключено как с физическим, так и с юридическим лицом.

В данной статье представлен пример договора на оказание услуг физическому лицу.

В противном случае, заказ будет считаться недействительным и не исключены разбирательства с правоохранительными органами. Договор на оказание услуг должен быть составлен в письменной форме, число экземпляров определяют стороны договора.

Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

1.1.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%. 2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

Договор на монтаж ПВХ окон

1.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1.

Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  1. Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  2. .

2.1.2.

Договор подряда, бытового, по пошиву одежды

1.1.

Исполнитель обязуется в срок _________ со дня заключения настоящего договора произвести пошив ______________ (указать наименование вещи), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимый для пошива материал _____________ (указать кол-во, цвет, стоимость и др.

индивидуализирующие признаки). 1.2.1. Материал предоставляется Исполнителю в _______ (указать конкретную дату). 1.3. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

2.1. Стоимость работ составляет ______ (__________) рублей, включая НДС в размере ____ (__________) рублей (либо НДС не облагается в связи с _______________).

2.1.1. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: _____________________________________________________________________. 2.2.

Договор подряда на пошив костюма

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется в срок со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в .

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона — заказчик 1.5.

Стоимость работ составляет рублей.

Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: . Заказчик вправе:

  1. проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

3.

ДОГОВОР бытового подряда (пошив костюма) г.

____________ «___»___________ ____ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика произвести пошив костюма, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимый для пошива материал: ____________ (указать кол-во, цвет, стоимость и др.

индивидуализирующие признаки).

Материал предоставляется Исполнителю «___»___________ ____ г. 2.

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец 27 апреля 70806 35 Шмидт Николай 70806 35 На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора подряда (в данном случае с физическим лицом) и узнать особенности его заключения.

Если же вам нужен договор подряда с юр. лицом или ИП, то его не сложно подредактировать.

Источник: http://pravo-38.ru/dogovor-na-izgotovlenie-shtor-s-chastnym-licom-obrazec-76633/

101Адвокат
Добавить комментарий