Договор на проведение сварочных работ образец

Договор на оказание сварочных услуг образец – Справочник металлиста

Договор на проведение сварочных работ образец

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней. 3.2. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

3 настоящего договора, в течение дней с момента подписания акта приема-сдачи Работы. 3.4. 3аказчик имеет право: 3.4.1.

Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  • Права и обязанности сторон.
  • Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Стоимость и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Порядок сдачи и приема. Важнопункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору.

Указывается гарантийный срок.

  • Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
  • Основания и порядок расторжения сделки.
  • Правовед.RU 584 юриста сейчас на сайте

    1. Гражданское право
    2. Договорное право

    Добрый день! может ли Учреждение заключить договор ГПХ с физическим лицом на осуществление сварочных работ котла .

    ?? какой договор это будет ( подряд )??? нужно будет Учреждению отчисление производить в ПФ РФ и какие еще органы ?? если можно заключить договор , то нужно ли физ лицу ,который будет производить сварочные работы , предоставить документы подтверждающие квалификацию?? спасибо договор ГПХ Ответы юристов (3) полученгонорар 25% ГПХСергей Сергей здравствуйте, подскажите пожалуйста что означает ГПХ? Все услуги юристов в Москве Расторжение договоров и признание сделок недействильными Москва от 20000 руб. Составление договоров на временную работу Москва от 3500 руб.
    полученгонорар 25% Уважаемый Сергей! Здравствуйте! Да, может, лишь бы у сварщика были соответствующие допуски.

    Как составить гражданско-правовой договор со сварщиком?

    Любые ссылки на штатное расписание, тарифно-квалификационные характеристики работы, на конкретную профессию и специальность сотрудника могут быть основанием для признания такого договора трудовым (см., например, п. 2.2 определения Конституционного суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 августа 2002 г. № А05-4374/02-275/18). 2.

    Гражданско-правовой договор не может предусматривать обязанности человека подчиняться Правилам трудового распорядка или каким-либо другим локальным нормативным актам организации: приказам, распоряжениям руководителя организации (см., например, письмо УФНС России по г.
    Москве от 5 апреля 2005 г. № 21-08/22742, апелляционное определение Иркутского областного суда от 26 июля 2013 г.

    № 33-6047/13, постановления ФАС Московского округа от 19 июня 2009 г. № КА-А40/5330-09, Северо-Западного округа от 17 июня 2009 г.

    Как правильно оформить договор подряда на сварочные работы?

    Внимание

    Таким образом, Вы можете заключить со сварщиком договор подряда, не включая его в штат. Но при этом нужно обратить внимание, что такой договор не должен содержать признаки трудового договора.

    ДОГОВОР ПОДРЯДА г. 00 месяц 0000 г.

    Общество с ограниченной ответственностью «Название», в лице Генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании (устава, доверенности, свидетельства о регистрации с указанием его данных) именуемое в дальнейшем “Заказчик”, и Фамилия Имя Отчество, паспортные данные , проживающий по адресу: , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.

    1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.

    Заключение договора на сварочные работы учреждения с физическим лицом

    Это означает, что:

    • стороны могут заключить любой договор, не противоречащий законодательству;
    • запрещено принудительное заключение договоров;
    • стороны самостоятельно определяют содержание договора.

    Об этом сказано в статье 421 Гражданского кодекса РФ. Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения (ст. 9 ТК РФ). При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают. Принятый сотрудник не зачисляется в штат.

    Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг).
    Аналогичную позицию занимают и суды (см., например, постановление ФАС Московского округа от 18 января 2013 г.

    № А40-32442/12-129-151, определение Свердловского областного суда от 5 сентября 2013 г.

    Договор на оказание услуг сварщика

    Трудовые отношения предполагают выполнение сотрудником работ по определенной специальности, квалификации или должности (ст. 15 ТК РФ). Работы выполняются на протяжении всего срока действия трудового договора.

    В отличие от трудового договора для гражданско-правового соглашения важен не процесс работы, а ее результат, который исполнитель обязан сдать организации. Как правило, если работы (услуги) выполнены и приняты, то обязательства человека перед организацией по ним прекращаются (п.

    1 ст. 408 ГК РФ). Наличие такого критерия, отличающего трудовой договор от гражданско-правового, подтверждает и арбитражная практика (см., например, п. 2.2 определения Конституционного суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, апелляционные определения Верховного суда Республики Коми от 6 февраля 2014 г. № 33-515/2014, Иркутского областного суда от 26 июля 2013 г.

    4. Цена договора 4.1. Цена настоящего договора состоит из: Вознаграждения Подрядчика в размере ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) Суммы издержек Подрядчика в размере ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) 4.2. Цена настоящего договора составляет: ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) 5.

    Ответственность сторон 5.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 2.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 5.2. За нарушение срока оплаты Работ, указанного в п. 2.2.

    Договор на оказание услуг со сварщиком образец

    Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

    Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ.

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором.

    Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором. Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица. ФАС Волго-Вятского округа от 8 июля 2009 г.

    № А11-1893/2008-К2-21/93, Восточно-Сибирского округа от 3 сентября 2008 г. № А33-3511/08-Ф02-4255/08, от 24 апреля 2008 г. № А33-8071/07-Ф02-1640/08, от 11 июля 2006 г. № А33-19664/05-Ф02-2961/06-С1, Уральского округа от 18 августа 2008 г.

    № Ф09-5783/08-С2, Северо-Западного округа от 10 октября 2005 г. № А13-4118/2005-11). Совет: в гражданско-правовой договор не включайте условие о повременной оплате работ.

    Источник: http://advokat-na-donu.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-so-svarshhikom/

    Типовой договор на оказание услуг образец 2018 скачать бесплатно

    г. _________________                                                                                                        «___» __________ 20 __ г.

    __________________________________________________________________,

    (наименование организации или ФИО)

    действующее на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________,

    (наименование предприятия или ФИО)

    действующее на основании _____________________________________________,

    (устава, положения, доверенности)

    именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

    1. Предмет договора

      1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.
      2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

    Источник: https://ssk2121.com/dogovor-na-okazanie-svarochnyh-uslug-obrazets/

    Договор подряда на сварочные работы – образец

    Договор на проведение сварочных работ образец

    Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

    Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ.

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором.

    Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.

    Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

    Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право (если иное не установлено договором или законом) привлечь к выполнению обязательств третьих лиц (субподрядчиков). При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы.

    Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

    Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых – требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

    Структура и содержание типового образца договора на сварочные работы

    1. Дата и место заключения договора.
    2. Наименование сторон.
    3. Предмет. В соответствии с условиями соглашения, подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы в установленный срок, а заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить её и результат в оговоренном порядке.

      Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении – Техническое задание (является неотъемлемой частью договора). Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях – Перечень материалов и Перечень оборудования.

      Оба документа являются неотъемлемой частью договора. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору).

    4. Срок действия соглашения.

      Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

    5. Права и обязанности сторон.
    6. Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
    7. Стоимость и порядок расчетов.

      пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.

    8. Порядок сдачи и приема. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
    9. Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору. Указывается гарантийный срок.

    10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
    11. Основания и порядок расторжения сделки.

      Договор может быть расторгнут по соглашению подрядчика и заказчика, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

    12. Разрешение споров из договора. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным.

      В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.

    13. Форс-мажор.
    14. Прочие условия.
    15. Список приложений.
    16. Адреса и реквизиты сторон.
    17. Подписи сторон.

    Заполнить и скачать типовой бланк договора подряда на сварочные работы можно на нашем сайте вместе с приложениями:

    • Техническое задание;
    • Смета;
    • Перечень материалов;
    • Перечень оборудования;
    • Акт приема-передачи материалов;
    • Акт приема-передачи оборудования;
    • Дополнительное соглашение;
    • Протокол разногласий;
    • Протокол согласования разногласий.

    Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

    Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/svarochnye_raboty_obrazec/

    Договор подряда (выполнения работ) – образец (типовая форма)

    Договор на проведение сварочных работ образец

    По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ).

    Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

    Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ). Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон.

    Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным.

    К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

    1. Предмет договора подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих:

      • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
      • объект, на котором должны быть выполены работы;
      • результат, к которому должны привести работы,
    2. т.е. из договора должно быть ясно – что будет результатом выполненных работ, где и с помощью каких действий подрядчика (исполнителя) этот результат будет достигнут.

      Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата (т.е. такого результата, который можно уведеть и пощупать, в отличие от договора оказания услуг).

      Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ.

    3. Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).

    4. Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

    Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

    Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

    Требования к качеству выполняемой работы

    Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п. 4 ст. 421 ГК РФ), но подрядчик, являющийся предпринимателем, должен выполнять работу, соблюдая обязательные требования, предусмотренные законом, иными правовыми актами или в предусмотренном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

    Обязательные требования к качеству работы могут быть установлены в следующих нормативных правовых актах:

    • санитарных правилах и нормах (СанПиН);
    • технических регламентах РФ;
    • технических регламентах государств – Таможенного союза или участников Таможенного союза.

    Если в отношении согласованного сторонами вида работы действует нормативный правовой документ, содержащий обязательные требования, подрядчик должен соблюдать их при выполнении работы независимо от того, предусмотрена такая обязанность договором или нет.

    Если в отношении согласованного сторонами вида работы нет нормативных актов, содержащих обязательные требования к качеству работ, то качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

    Кроме того, стороны вправе установить в договоре требования к качеству с помощью ссылки на документы по стандартизации, например: национальные стандарты, своды правил, технические условия.

    Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (статья 721 Гражданского кодекса РФ).

    В этом случае сдача работы, не соответствующей повышенным требованиям, является нарушением условия договора о качестве и дает заказчику право предъявить подрядчику требования в связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 723 ГК РФ).

    Если стороны не согласовали требования к качеству работы, то подрядчик должен будет выполнить работу в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к аналогичной работе, либо обязательными требованиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (п. п. 1, 2 ст. 721 ГК РФ).

    При этом заказчик не вправе будет заявлять о ненадлежащем качестве работы со ссылкой на несоответствие результата работы требованиям документов, которые являются добровольными и применение которых договором не предусмотрено.

    Гарантийный срок

    В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

    Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ).

    В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

    Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722 ГК) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

    Типовая форма договора выполнения работ (подряда)

    г. Санкт-Петербург                                                                       «__»________ 20__г.

    ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Однодневка”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________________,
    (указать, какая работа должна быть выполнена именуемую в дальнейшем “Работа”.

    Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до 201 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

    1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

    1.4. Срок выполнения работ с “___” _________ 201 __ г. по “___” _________ 201 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

    1.4.1. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

    2. Права и обязанности сторон

    2.1. Подрядчик обязан:

    2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. Качество работы по настоящему договору должно соответствовать требованиям, установленным _____________ (указываются номер, дата, наименование нормативного акта).

    2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

    2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

    2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение ______ дней.

    2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

    2.2. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

    2.3. Заказчик обязан:

    2.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

    2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение дней с момента приемки результатов Работы.

    2.4. 3аказчик имеет право:

    2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

    3. Цена договора и порядок расчетов

    3.1. Цена настоящего договора состоит из:

    3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере _______________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

    4. Ответственность сторон

    4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от суммы договора и пеню из расчета __ % от суммы договора за каждый день просрочки.

    4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

    4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

    5. Порядок разрешения споров

    5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

    5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
    (указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

    6. Заключительные положения

    6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

    6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

    7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

    Заказчик: ____________________________ (адрес места нахождения)

    расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

    Подрядчик:  _______________________________ (адрес места нахождения)

    расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

    ПОДПИСИ СТОРОН:

    От Заказчика: Генеральный директор ООО “Ромашка” _________________ Фамилия И.О.м.п. От Подрядчика: Генеральный директор ООО “Однодневка” _________________ Фамилия И.О.м.п.

    Скачать образец договора выполнения работ (подряда)

    Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/dogovor/dogovor_podryada_obrazets.html

    Договор на сварку металлоконструкций

    Договор на проведение сварочных работ образец

    Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4.

    Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5.

    Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2.

    При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

    При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.2.4.

    Образец договора на сварочные работы

    Сварочные работы представляют собой специальный технологический процесс, который связан с соединением нескольких деталей в единое целое. Весь процесс происходит благодаря нагреванию электрической дуги сварочного аппарата. Фактически, благодаря процессу сварки изготавливаются не только изделия из металла, но и из:

    1. стекла,
    2. керамики,
    3. пластмассы и других не менее популярных материалов.

    Благодаря переключению режимов сварки можно получать слои металла, которые будут отличаться толщиной и своими свойствами.

    Сварка используется в любой отрасли промышленности и при строительстве. Например. В автомобиле строении сварка при помощи аргона позволяет ремонтировать очень сложные детали из алюминия на базе автомобильных центров.

    Принцип этих работ основан на самопроизвольном соединении расплавленных частей металла.

    Подвидом такой сварки как раз и является аргонно дуговая. Соединяемые металлы плавятся под действием тепла, которое исходит от электрической дуги. Подобный метод можно назвать одним из самых надежных, поскольку выполненные швы составляют одно целое со всем изделием.

    В результате получается герметичное и прочное изделие, так что срок эксплуатации готового изделия увеличивается на порядок. Образец договора на сварочные работы, который вы заключаете с нанятой вами группой людей можно найти в интернете.

    Этот документ содержит все необходимые положения и нюансы.

    Так, например, здесь указаны условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и отпуска, срок действия заключенного договора и права и обязанности каждой из сторон.

    Договор подряда на выполнение работ по производству металлоконструкций

    Для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы.

    2. Права и обязанности сторон.

    Риски 2.1. Подрядчик: а) несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора; б) несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

    2.2.

    Договор подряда на выполнение работ

    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется: -выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам; -cдать результат Заказчику.

    Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки.

    2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА.

    2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки. 3.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему

    Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

    Мы никогда не обещаем сделать невозможное. Временные рамки договора высчитываются на основании общепринятых норм времени на сварочные работы в строительной практике.

    Помните, что существенная экономия времени, в данном случае, возможна лишь за счет ухудшения качества! 26 апреля 2012 Количество просмотров заметки: 89,127 Существует множество различных договоров.

    Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

    Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда.

    Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций.

    Существенным условием здесь является то, какие именно работы в связи с изготовлением и монтажом конструкции придется произвести, а также к какому сроку. Как правило, монтажные работы состоят из нескольких этапов, и растягиваются на несколько рабочих дней, а то и месяцев.

    В этом случае в договоре разумным будет предусмотреть разделение проводимых работ на этапы, определив соответственно и условия оплаты.

    Немаловажным будет и определение схемы привлечения к работам субподрядчиков: в случае реализации крупного проекта, к его реализации подрядчики часто привлекают сторонних лиц, и для заказчика представляется разумным закрепить в условиях соглашения порядок согласования с ним субподрядчиков.

    Мы предлагаем воспользоваться имеющемся на нашем сервисе интерактивным шаблоном, который позволит изготовить соглашение, соответствующее законодательству России в полном объеме. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

    Договор подряда на монтаж металлоконструкций

    1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

    2. Инфо Условия выполнения договора. 2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ».

    2.2.

    Образец договор на оказание услуг сварочные работы образец

    Услуги для юридических лиц: договор на сварочные работы на постоянной основе с абонентской платой либо по системе разовых выездов, рубка. Сварочные услуги. Выполнение любых сварочных работ,(сварка алюминия,нержавейки,черного Договор +Акт на оказание сварочных услуг.

    Договор возмездного оказания услуг требуется для того, чтобы регулировать обширную сферу гражданско-правовых отношений. Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче. 3.3.

    Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий.

    В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. 3.4. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ

    Подготовка производства металлоконструкций

    Два экземпляра договора направляются заказчику для оформления, один хранится на заводе для справок.

    Источник: https://dtp-sovetnik.ru/dogovor-na-svarku-metallokonstrukcij-96930/

    Договор подряда сварочных работ образец 2019 год

    Договор на проведение сварочных работ образец

    Указываются соответствующие даты (или события).

      Права и обязанности сторон. Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Стоимость и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение. Порядок сдачи и приема. Важно пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение. Гарантия качества сварочных работ.

      Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору. Указывается гарантийный срок. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ. Основания и порядок расторжения сделки.

    Правовед.RU 584 юриста сейчас на сайте Гражданское право

    Договор подряда на выполнение работ (с физическим лицом; с подробными положениями о конфиденциальности договора)

    1.3. Работы выполняются ______________________________________________. (указать при необходимости место выполнения работы) 2.

    КАЧЕСТВО РАБОТЫ 2.1. Качество выполненной по настоящему Договору работы должно соответствовать следующим требованиям: ___________________________________. (указать требования к выполняемой работе) 2.2.

    На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью ________ с момента принятия Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком.

    Договор подряда на электрогазосварщика с физическим лицом

    Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения (ст.

    9 ТК РФ). При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают. Принятый сотрудник не зачисляется в штат.

    Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг).

    Договор на сварочные работы с физическим лицом

    Общая сумма Договора рублей. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

    Другие документы раздела подряд смотрите здесь Стороны Договора подряда (отделочные работы): Заказчик – лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее отделочные работы.

    Договор на оказание услуг между физическими лицами Услугой является, к примеру, консультирование по какому-либо вопросу, выгул соседской собаки или проведение массажа. Выполнение оформляется договором между заказчиком услуги и ее исполнителем.

    Правила заключения такого договора регламентируются Гражданским кодексом.

    При этом нужно отметить, что закон регулирует отношения по оказанию услуг только в том случае, если они возмездные.

    ГПХ с физическим лицом-гражданином РФ и русскоязычная форма договора ГПХ иностранным гражданином (для иностранного гражданина, владеющего русским языком)

    Рекомендации договор подряда на сварочные работы с физическим лицом образец

    Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

    Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором. Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

    Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче. 3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций

    Договор подряда на электросварщика

    9.1 компенсация выплачивается на основании документов и иных свидетельств, подтверждающих служебное использование такого имущества.

    Важно Течение указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении.

    10.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.

    10.1.4. Иные основания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 10.2. Другие документы раздела подряд смотрите здесь Стороны Договора подряда (отделочные работы): Заказчик – лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее отделочные работы.

    Договор подряда с физическим лицом: образец-2018

    Подробнее об отличиях трудовых и ГПХ договоров мы рассказывали ранее в нашей .

    Физическое лицо по договору подряда может выступать:

    1. Подрядчиком. В этом случае человек оказывает услуги по строительству или ремонту объекта другому физлицу или организации.
    2. Заказчиком. Как правило, при этом объектом договора становится жилое помещение (строительство, ремонт) или другая недвижимость, принадлежащая заказчику, а к договору применяют правила для бытового подряда.

    Организациям и предпринимателям, заключающим договоры ГПХ с физлицами, не являющимися ИП, нужно помнить следующее:

      С суммы вознаграждения, выплачиваемого физлицу, необходимо удержать .

    Текст договора подряда на выполнение сварочных работ

    Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») м2 490.00 3.3 Плиточные работы Облицовка стен керамической плиткой м2 690.00 Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону м2 690.00 Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой м.пог.

    Прайс лист на все строительные работы 2017 Прайс лист на все строительные работы 2017 Обращаем Ваше внимание на то что общая стоимость работ может быть снижена при больших объёмах .

    Ваш Дом просто обязан быть прекрасным, красивым и уютным радовать Ваш глаз и согревать твою душу! При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов.

    Проект в подарок ! Мы предлагает своим Заказчикам как готовые типовые проекты домов, так и осуществить проектирование зданий в Краснодаре по Вашим индивидуальным пожеланиям ! Описание стоимости услуг компании Мега-Комфорт на строительство кирпичного дома, коттеджа под ключ.

    :  Залоговый договор при покупке квартиры образец 2019 год

    Профессиональные

    Срок исполнения может быть разбит на этапы работы, график которых обычно прикладывается к договору в качестве приложения.

    При этом, как правило, оплата происходит по окончании каждого этапа, после предоставления отчета о проделанной работе и подписания передаточного акта.

    Исходя из основной особенности подрядных отношений, результат работы подрядчика всегда материальный, поэтому составления акта приема-передачи обязательно при таких правоотношениях.


    Подписывая такой акт, заказчик соглашается с качеством и объемом выполненной работы, принимает ее и с этого момента ответственность за нее исполнительно больше не несет. Поэтому так важно объемную и долговременную работу разбивать на этапы, так проще сдавать объект заказчику, не неся ха его сохранность ответственность до самого конца работ.

    Договор подряда на сварочные работы образец

    Ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика норм и требований охраны труда и техники безопасности во время работ по настоящему договору несет Подрядчик. 4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.5.

    Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    3.7.

    Все о сварке

    Расценки на отделочные работы 3.1 Потолки Устройство реечных подвесных потолков м2 450.00 Монтаж подвесного потолка «Армстронг» м2 250.00 Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) м2 590.00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами м2 от 950.

    00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами м2 от 1150.00 Монтаж структурного покрытия м2 480.00 Грунтовка потолка м2 30.00 Шпатлевка потолка м2 190.00 Окраска потолка м2 180.00 Устройство карниза декоративного (галтель) м.пог. 190.

    00 Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) м.пог.

    Типовой договор подряда

    Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить количество и объем работ. Если в договоре подряда не предусмотрено обязанности подрядчика выполнять работу лично, то подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков.

    В таком случае ответственность за сроки и качество работы будет нести генеральный подрядчик. Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т.д.

    Главными моментами, которые надо указывать в каждом договоре такого типа, согласно закону, является предмет соглашения и сроки выполнения. Именно с наличием данных пунктов в договоре, он будет считаться юридически верным, и иметь силу.

    Что касается предмета, то, как уже говорилось, он в обязательном порядке должен выражаться в каком-либо материальном результате работы исполнителя. Но в любом случае, описание предмета сделки должно быть максимально четко выражено. И включать в себя:

    • вид и содержание ожидаемых работ;
    • объект, который должен получиться в результате производства или переработки;
    • результат, который ждет заказчик.

    Сроки — это важный пункт в договоре подряда, он должен быть определен сторонами перед началом работы, так как от него зависит дата оплаты.

    Типовой договор подряда на выполнение сварочных работ

    Между тем, каждый гражданин должен знать, что осуществляя исполнение по подрядному договору как физическое лицо, необходимо регистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя.

    Это правило касается выполнения услуг на постоянной основе, тогда как разовые поручения допускаются без такового оформления. Правила составления договора подряда В целом, данные соглашения допускается заключать устно.

    Но только если они соответствуют некоторым условиям:

    • оба субъекта выступают в качестве физических лиц;
    • стоимость услуг по сделке не выходит за пределы десяти тысяч рублей.

    В остальных же случаях законом предписывается скреплять сделку письменным договором подряда, составить который можно с помощью профессиональных юристов или самостоятельно, соблюдая необходимые условия его составления.
    Главной особенностью документа является принцип генерального подряда.

    Это означает, что подрядчик имеет право (если иное не установлено договором или законом) привлечь к выполнению обязательств третьих лиц (субподрядчиков). При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы.

    Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

    Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

    1. Дата и место заключения договора.
    2. Наименование сторон.
    3. Предмет.

    » Статьи » Договор на сварочные работы Договор на выполнение сварочных работ скачать 2016, 2017 смотреть видео Договор на выполнение сварочных работ может быть заключен между различными субъектами права.

    На сайте можно скачать договор на сварочные работы под водой, образец которого составлен в соответствии с действующим законодательством РФ. Скачать пакет документов Дата актуализации шаблона: Полезная информация FreshDoc.

    ru — актуальная пополняемая база договоров и юридических документов.

    Это позволяет создавать грамотный документ за считанные секунды! Таким образом вы получаете не просто образец документа, а готовый к использованию договор на выполнение сварочных работ. Наш сервис легко интегрируется с любой системой (CRM, СЭД и т. Д. ). Именно по этому многие выбирают наш конструктор.

    Статья написана по материалам сайтов: 24-advokat.ru.

    «

    Источник: https://lawbiznes.ru/dogovora/dogovor-podrjada-svarochnyh-rabot-obrazec-2019-god.html

    101Адвокат
    Добавить комментарий