Договор на разработку сту образец

Что такое СТУ? | Москва

Договор на разработку сту образец

Согласно интернет-словарю Википедия: Специальные технические условия (далее СТУ) — технические нормы, разработанные для конкретного объекта капитального строительства, и содержащие дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта. Данный документ также необходим в тех случаях, когда в ходе проектирования невозможно соблюсти выполнение действующих нормативных требований (http://ru.wikipedia.org/wiki/Специальные_технические_условия).

Различают несколько видов специальных технических условий:

  • нормы, содержащие технические требования на проектирование, строительство и эксплуатацию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов культурного наследия, а также объектов, для проектирования которых недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами;
  • нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на площадках сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов;
  • нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности.Остановимся подробнее на последнем.

Разработка СТУ и порядок их согласования

Основанием для разработки СТУ является отсутствие норм проектирования для объектов, имеющих особые параметры, т.е.  уникальных объектов.

На практике же порядок разработки и согласования СТУ позволяет, найдя хотя бы одно формальное основание (отсутствие норм), рассмотреть и обосновать в СТУ ряд отступлений проекта от действующих нормативных требований.

При этом сами по себе отступления от требований норм не могут выступать в качестве оснований для разработки документа.

Такой подход позволяет генеральному проектировщику или инвестору наиболее эффективно использовать СТУ, как документ способный урегулировать несоответствия проекта существующим требованиям в области пожарной безопасности, и при этом сохранить возможность применения проектных решений, важных инвестору с экономической и технической точки зрения.

В процессе разработки СТУ устанавливаются четкие требования для объекта, что даёт возможность существенно упростить подготовку проектной документации и её последующее прохождение процедуры государственной (негосударственной) экспертизы.

Сту также позволяют:

  • урегулировать спорные вопросы, связанные с противоречиями в действующих нормативных документах;
  • использовать наиболее эффективные проектные решения;
  • определить наиболее оптимальный перечень компенсирующих противопожарных мероприятий.

После разработки производится согласование специальных технических условий последовательно с МЧС России и с Минстроем России.

Желательным условием является параллельное выполнение разработки СТУ и  проектной документации, в условиях тесного взаимодействия проектировщиков.

Это помогает реализовать в проекте наиболее рациональные решения, обезопасив себя от лишних финансовых и временных затрат на повторную разработку и согласование СТУ или корректировку проектной документации.

Ведь в соответствии с нормами, которые закладываются в СТУ, должны быть разработаны все разделы проекта, в том числе и раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МОПБ).

На этой схеме показано, какое значение имеет разработка СТУ в процессе разработки проектной документации, и какое место занимают СТУ в системе документов, устанавливающих требования по пожарной безопасности к проектированию объектов.

На схеме ниже отображена связь двух процессов: согласование специальных технических условий и согласование проектной документации, с учетом последовательности действий.

СТУ должны быть согласованы в МЧС и в Минстрое России. После чего документ, в качестве основного действующего нормативного документа для объекта, предоставляется в орган государственной (негосударственной) экспертизы, где все разделы проекта проверяются на соответствие действующим требованиям пожарной безопасности и в том числе требованиям СТУ.

Стоимость разработки СТУ

Стоимость услуг по разработке и сопровождению согласования СТУ не зависит напрямую от общей площади объекта или его строительного объема.

Стоимость работы определяется исходя из специфики проектируемого объекта и объема трудозатрат, который в свою очередь оценивается на основе анализа проектных материалов и выявления ключевых проблем проекта.

Поэтому для подготовки коммерческого предложения на разработку СТУ по обеспечению пожарной безопасности необходимо направить на нашу электронную почту info@strobez.ru по возможности следующие исходные данные:

  • Общая пояснительная записка
  • Генеральный план
  • Поэтажные планы
  • Разрезы

Наши эксперты проведут экспресс-анализ проектных решений, после чего и будут определены предварительные основания для разработки СТУ, а также стоимость и сроки выполнения работы.

Данный экспресс-анализ является первичным и преследует цель оценить объем работ и указать на очевидные проблемные места в проекте.

Полноценный анализ (оценка соответствия объекта) выполняется уже после заключения договора, на стадии разработки СТУ.

Источник: https://strobez.ru/poleznaya-informatsiya/chto-takoe-stu/

Договор на разработку технического задания

Договор на разработку сту образец

ДОГОВОР

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1

Санкт-Петербург«31» декабря  2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 1» (сокращенное наименование ООО«Компания 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Братчикова Станислава Вячеславович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2» (сокращенное наименование ООО «Компания 2»), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту договора по отдельности именуемые – «Сторона», а совместно – «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.              ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

         Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуетсясогласно требованиям Заказчика разработать Техническое задание на разработку системы X (далее СX) согласно серверной архитектуре указанной в Приложении №1, включающее: web-сайт системы, программный комплекс системы мониторинга, взаимодействие модулей системы, интеграция с внешними системами, мобильные приложения под Android, iOS.

1.2.         Перечень и стоимость работ представлены в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.              ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.         Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Заказчиком настоящего Договора.

2.2.         Исполнитель разрабатывает Техническое задание системы в срок определённый в Приложениях 3,4 к настоящему Договору, и предоставляет на утверждение Заказчику.

2.3.         Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

2.4.         Принятое Заказчиком Техническое задание подтверждается письмом в адрес Исполнителя и, в случае необходимости, дорабатывается окончательно на основании замечаний Заказчика, после чего Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки работ.

2.5.         С момента утверждения Технического задания, все изменения или дополнения вносятся по Дополнительному соглашению, оплачиваются отдельно и выполняются после окончания работ по настоящему Договору.

2.6.         Договор считается выполненным после подписания Актов сдачи-приёмки работ.

2.7.         Акт сдачи-приёмки работ предоставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов работ.

2.8.         Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёма, данный Акт не будет подписан Заказчиком, и не будут отправлены в адрес Исполнителя мотивированные возражения, работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми.

2.9.         Право собственности на результат работ, выполненных Исполнителем, становится собственностью Заказчика, в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.10.      Вместе с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ, Заказчик получает от Исполнителя все необходимые материалы, которые являются результатом проведения работ Исполнителем.

3.              Стоимость работ и порядок оплаты

3.1           Сумма настоящего Договора соответствует Перечню и стоимости работ, указанных в Приложениях № 2,3, и включает в себя сумму НДС 18%.

3.2           Оплата работ по Договору производится на условиях 100% постоплаты в течение не более 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

3.3           В платёжных документах сумма НДС (18%) выделяется отдельной строкой.

3.4           В случае просрочки оплаты счета Заказчиком, срок исполнения работ по настоящему Договору увеличивается на соответствующее число дней просрочки.

3.5           В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, добросовестно выполняющего свои обязательства, оплаченная сумма не возвращается Заказчику.

4.              СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.         Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5.              ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.         В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.         За просрочку оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от размера неуплаченной суммы.

5.3.         За неисполнение работ в срок Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего Договора.

5.4.         Оплата неустойки осуществляется на основании письменного требования пострадавшей Стороны и ее признания виновной Стороной с даты, указанной в требовании.

5.5.         Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.              КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.

         Если одна из сторон предоставляет другой стороне конфиденциальную письменную информацию, снабженную соответствующим указанием, то получающая такую информацию сторона должна защищать эту информацию от третьих лиц с той же тщательностью, с какой она делает это со своей конфиденциальной и фирменной информацией, за исключением того, что ни от одной из сторон не требуется сохранять конфиденциальность информации, которая стала широко известной иным образом, чем через получателя, или раскрытие которой требуется по государственному распоряжению или юридическому указанию, или которая была самостоятельно получена раскрывшей ее стороной.

6.2.         Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 (Одного) года после истечения срока данного Договора на предоставление услуг.

7.              ФОРС-МАЖОР

7.1.          Исполнитель не несет ответственности за частичное невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают стихийные бедствия (наводнения, землетрясение, ураган, эпидемия, военные действия или аналогичные войне события).

Также Исполнитель не несет ответственности за работоспособность средств связи Заказчика.

8.              ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.         В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

Оставшиеся неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании ГПК РФ или АПК РФ на русском языке и на основании настоящего Договора.

8.2.         Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительности всего Договора в целом.

9.        РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬООО «Компания 1»ИННКППИндекс, Страна, Город,АдресОГРНр/счв Ст.-Петербургском ф-леОАО «банк» г.Санкт-ПетербургБИКК/с_____________________/ Петров П.П. М.П.ЗАКАЗЧИКООО «Компания 2»ИННКППИндекс, Страна, Город,АдресОГРНр/счв Ст.-Петербургском ф-леОАО «банк» г.Санкт-ПетербургБИКК/с______________/ Иванов И.И. М.П.

Приложение N1 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Архитектура системы X

Описание…

Исполнитель                                                                                                                                         Заказчик

________________/ Петров П.П.                                 ______________/ Иванов И.И.

М.П.                                                                                             М.П.    

Приложение N2 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Описание компонентов архитектуры системы указанной в Приложении №1

  1. База данных – в качестве СУБД используется MySQL.
  2. Модуль безопасности – данный компонент обеспечивает авторизацию и аутентификацию пользователей в системе. В модуль входит такие сущности как «Роли», «Пользователь», «Права». Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
  3. Модуль оповещения – данный компонент обеспечивает посылку сообщений пользователям, платежным системам и т.д. Поддерживает протоколы E-mail, SMPP, SMTP, HTTP. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
  4. Аналитика и отчеты – компонент обеспечивает подготовку и демонстрацию отчетов. Анализ данных, поиск зависимостей, поиск аномалий и т.д. Оповещение администрации об аномалиях. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
  5. Web приложение – компонент обеспечивающий связь пользователя и функциональными компонентами. Получает запросы по протоколу HTTP, обрабатывает их, при необходимости обращается к функциональным компонентам, формирует ответ и отправляет его по HTTP. Состоит из разделов, которые соответствуют функциональным компонентам.
  6. Интеграция – компонент обеспечивает передачу финансовой информации в 1С-Бухгалтерию на уровне проводок.
  7. Сервер приложений – .
  8. Web сервер-1 – Apache
  9. Web сервер-2 – Apache
  10. CMS – сайт компании, включает в себя новости, блог и т.д. Используется язык PHP, framework yii.
  11. CMS DB – Maria DB

Related Posts via Categories

Источник: http://pm-notes.ru/contract_development_technical_specifications/

Образец договор на подготовку документации для разработки технических условий продукцию

Договор на разработку сту образец

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: (должность, Ф.И.О.) и состоит в осуществлении следующих действий: . Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: . 5.3.

Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре.

Внимание

Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика. 2.4.

Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации. 2.5. Заказчик обязуется: 2.5.1.

Передать Подрядчику утвержденное Заказчиком задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для составления технической документации.

2.5.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. 2.5.3. Принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации. 2.5.4. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором.
2.5.5.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие претензий любых иных лиц в отношении исключительных прав на произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему договору, а также невозможность предъявления каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений. 6.3. В случае предъявления Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему договору, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков. 6.4.

 договора по типам

Краткосрочный договор — в чем легко можно убедиться, если не полениться и прочесть его — написан совершенно прозрачно,исключительно конкретику, в нем нет никому не нужной юридической казуистики, запутанных сложносочиненных предложений, смысл которых можно толковать … Вспомните: «Два юриста — три мнения». Наш договор, как шаг навстречу, избавит и вас и нас от излишней бюрократической волокиты и позволит начатьнемедленно. После того, как работы по краткосрочному договору будут завершены, когда вы убедитесь в высоком , в точном соблюдении сроков и полноте объемов работ, выполненных в ваших интересах «Технической документацией», взаимное доверие достигнет высочайшего уровня. Наши отношения с , как правило, перерастают в долговременное партнерство, строящееся на основе заключения бессрочных договоров.

Разработка технической документации должна быть выполнена в срок [указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости — промежуточные сроки выполнения работы]. 1.7. Работа по разработке технической документации считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи технической документации. 2. Права и обязанности сторон договора 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества. 2.1.2.

Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ. 2.1.3.

Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ.

2.1.4.

Важно

Цена выполняемой работы по разработке технической документации по настоящему договору определена путем составления сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение], которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком. 3.3. По настоящему договору цена работы считается твердой.

3.4. Заказчик оплачивает результат выполненной работы в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-сдачи технической документации на основании выставленного Подрядчиком счета. 3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 3.6.

По получении от Проектировщика Документации, при отсутствии возражений к ее содержанию, качеству, комплектности, самостоятельно представить Документацию в (указать соответствующий компетентный орган) для согласования. 2.2. Проектировщик обязуется: 2.2.1. Не позднее с момента получения от Заказчика задания и исходных данных приступить к выполнению работ. 2.2.2. Выполнить работы по разработке Документации не позднее » » г.

2.2.3. Уведомить Заказчика о готовности Документации к приемке. 2.2.4. Подготовить к дате приемки оригиналы следующих документов: а) акта выполненных работ; б) счета; в) счета-фактуры. 2.2.5.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

В сроки, установленные календарным планом работ, Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплектов технической документации. Получить полный текст 5.2.2.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения технической документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

5.2.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 5.3.

Сроки для устранения недостатков в Документации, а также сроки возмещения убытков согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет руб., включая НДС 18%. 3.2.

Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в течение банковских дней с момента получения от Проектировщика оригиналов документов, указанных в п.
2.2.4 настоящего Договора. 3.3. Способ оплаты: . 3.4. Обязательство Заказчика оплатить стоимость работ считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. 3.

1 настоящего Договора, с расчетного счета Заказчика. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. В случае нарушения Проектировщиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Проектировщика уплаты неустойки в размере руб. за каждый день просрочки. 4.2.

В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 и 2.1.3 настоящего Договора, Проектировщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере руб. за каждый день просрочки. 4.3.

Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 4.4.

В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/19/obrazets-dogovor-na-podgotovku-dokumentatsii-dlya-razrabotki-tehnicheskih-uslovij-produktsiyu/

Договор на разработку сту образец. Специальные технические условия (СТУ)

Договор на разработку сту образец

При проектировании и строительстве новых объектов, в случае отклонения от пожарных норм требуется разработка СТУ, в которых разрабатываются нормы пожарной безопасности применительно к данному конкретному объекту.

Зачастую разработка СТУ требуется для складских логистических комплексов, торговых, развлекательных, офисных центров, зданий и сооружений нефтегазовой отрасли.

СТУ (специальные технические условия) – это документ, содержащий правила проектирования, которые разрабатываются для уникального объекта строительства, для которого не определены нормативные требования пожарной безопасности в общих нормативных документах.

СТУ позволяют урегулировать несоответствия проекта существующим требованиям в области пожарной безопасности, и при этом сохранить возможность применения проектных решений с точки зрения экономической и технической целесообразности.

СТУ являются обязательной частью проектной документации для этих объектов, входят в состав проектной документации в Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (раздел ППМ, МОПБ).

Раздел ППМ содержит описание принятых проектных решений в части обеспечения пожарной безопасности объектов различного функционального назначения. В первую очередь в обязательном порядке должны предусматриваться решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Основание для разработки СТУ — отсутствие норм проектирования для объектов, имеющих особые уникальные параметры.

В процессе разработки СТУ устанавливаются четкие требования для конкретного объекта, что даёт возможность существенно упростить подготовку проектной документации и её последующее согласование.

Вместе с СТУ выполняется Расчет пожарных рисков (согласно 404 приказу МЧС), в котором расчетным путем подтверждается безопасность пребывания людей на объектах. Необходимость в проведении расчетов по оценке пожарного риска определяется наличием в проекте решений, применение которых требует обоснования такими расчетами.

Расчет риска может проводиться на разных стадиях, и в зависимости от особенностей проекта, может являться как приложением к СТУ, так и входить в состав раздела МОПБ.

СТУ пожарной безопасности разрабатывается для следующих объектов:

  • Технически-сложные, уникальные объекты
  • Объекты без установленных норм проектирования
  • Отступления от норм в проектной документации
  • Несоответствие проекту (допущены ошибки при строительстве)
  • Невозможности проведения некоторых обязательных мероприятий по пожарной безопасности на объекте

Необходимость разработки СТУ:

  • Здания высотой более 50 метров
  • Жилые дома высотой более 75 метров
  • Здания у которых более одного подземного этажа
  • Здания особо сложной архитектуры
  • Объекты находящиеся на территории двух и более субъектов РФ
  • Объекты с зафиксированными нарушениями, устранение которых не представляется возможным

Первичная документация для разработки СТУ:

  • Архитектурно-планировочные решения
  • Чертежи
  • Схема организации земельного участка
  • Описание объекта в целом
  • Функциональное назначение помещений
  • Сведения о наличии и количестве пожароопасных веществ и материалов, а также о количестве людей в помещениях

Этапы разработки и согласования СТУ:

  1. Анализ предоставленной документации, составление перечня отступлений
  2. Подготовка технического задания ТЗ на разработку СТУ
  3. Расчет пожарных рисков в рамках разрабатываемых СТУ
  4. Формирование итогового документа СТУ, согласование с Заказчиком
  5. Согласование СТУ в Департаменте Надзорной Деятельности МЧС Россиии в Минстрое РФ.
  6. В отдельных случаях СТУ по обеспечению пожарной безопасности согласовываются только c МЧС России.
  7. После согласования, в качестве приложения к проектной документации, СТУ предоставляется в орган (не)государственной экспертизы, где все разделы проекта проверяются на соответствие действующим требованиям пожарной безопасности, в том числе требованиям специальных технических условий.

Нормативная база:

Приказ Минстроя России от 15.04.2016 г., №248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства».

Порядок организации работы МЧС России по согласованию СТУ определен Приказом от 28 ноября 2011 года № 710.
Приказ МЧС РФ от 28 ноября 2011 г.

N 710 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

Выдержка из ФЗ №123, Статья 78, п.2.

«Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел ППМ (раздел МПБ, МОПБ) – это раздел 9 (раздел 8 для линейных объектов) проектной документации (в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) на объекты капитального строительства.

Источник: https://proektrt.ru/dogovor-na-razrabotku-stu-obrazec-specialnye-tehnicheskie-usloviya-stu.html

Разработка СТУ по пожарной безопасности

Договор на разработку сту образец

Разработка СТУ (специальных технических условий) – это разработка специальных нормативных требований по безопасности для проектирования конкретного объекта (здания, сооружения) с целью обоснования отступлений от требований действующих норм (путём разработки компенсирующих мероприятий), или для утверждения новых (недостающих) нормативных требований для объекта с нестандартными проектными решениями (в случае отсутствия требований для такого объекта в действующих нормах).

Услуга “Разработка СТУ” имеет несколько названий, самые популярные по статистике Яндекса варианты:

  • Разработка специальных технических условий
  • Разработка и согласование СТУ
  • Разработка и согласование специальных технических условий
  • Разработка СТУ на проектирование
  • Разработка пожарных СТУ
  • Разработка СТУ по пожарной безопасности
  • Разработка специальных технических условий по пожарной безопасности

Что такое специальные технические условия (СТУ), и в каких случаях необходима разработка СТУ, – определено в трёх Федеральных законах: 123-ФЗ, 384-ФЗ, 69-ФЗ.

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ч.2 ст.78).

Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, должны быть разработаны для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (ч.4 ст.6).

Подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии с СТУ, разрабатываемыми в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных национальными стандартами и сводами правил (из перечня, утвержденного постановлением правительства РФ №1521), если недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или если такие требования не установлены.

69-ФЗ О пожарной безопасности (ст. 20).

Разработка специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объектов и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, осуществляется для таких объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

Этапы и сроки разработки СТУ

Срок разработки СТУ может составлять от 3 до 9 месяцев, с учетом выполнения полного комплекса работ.

“Разработка и согласование СТУ” – процесс, который состоит из нескольких этапов:

  1. Предоставление исходных данных (ответственный – Заказчик)
  2. Разработка специальных технических условий (ответственный – Разработчик СТУ)
  3. Расчет пожарного риска (ответственный – Разработчик СТУ)
  4. Утверждение СТУ заказчиком (ответственный – Заказчик)
  5. Согласование СТУ в МЧС России (ответственныу – МЧС и Разработчик СТУ)
  6. Согласование СТУ в Минстрое России (ответственный – Минстрой и Разработчик СТУ)

Этапы №2 “Разработка специальных технических условий” и №3 “Расчет пожарного риска” могут выполняться параллельно (одновременно). Этапы 5 “Согласование СТУ в МЧС” и 6 “Согласование СТУ в Минстрое” выполняются только последовательно (по очереди).

На графике видно как эти этапы определют общий срок разработки СТУ и как они соотносятся друг с другом на временной шкале. Указанные сроки являются примерными.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNZkUt0ePas

Данный график показывает, в реальности сроки разработки СТУ в каждом случае определяются индивидуально.

1. Что такое СТУ?

2. Особенности разработки СТУ и порядок их согласования.

3. Стоимость разработки СТУ.

4. Совет по выбору компании для разработки СТУ.

Что такое СТУ?

СТУ – это документ, содержащий требования на проектирование и строительство объектов разных типов. Документ отражает особенности проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Существует несколько видов СТУ.

Вид документа определяется характером описанных в нём требований и сферой нормирования.

Разработка СТУ на проектирование и строительство, устанавливающих требования в сфере – пожарная безопасность, является одним из основных направлений деятельности компании «Международный противопожарный центр».

Разработка СТУ на объекты капитального строительства осуществляется на стадии проектирования в следующих случаях:

  • если нормативно-техническими документами в области пожарной безопасности не установлены требования к объекту, т.е. объект является технически сложным и уникальным (например, нефтедобывающая платформа, аэровокзальный комплекс, высотное здание, многофункциональный комплекс и т.д.);
  • если проект содержит проектные решения, отличные от проектных решений в рамках действующих нормативных требований в области пожарной безопасности (например, превышение площади пожарного отсека, отсутствие системы пожаротушения, и т.д.).

Особенности разработки СТУ и порядок их согласования

На сегодняшний момент официальным основанием для разработки СТУ может являться только отсутствие норм проектирования для объектов, имеющих особые параметры, т.е. уникальных объектов.

Однако на практике порядок разработки и согласования СТУ позволяет, найдя хотя бы одно формальное основание (отсутствие норм), рассмотреть и обосновать в СТУ ряд отступлений проекта от действующих нормативных требований.

При этом сами по себе отступления от требований норм не могут выступать в качестве оснований для разработки документа.

Такой подход позволяет генеральному проектировщику или инвестору строительства наиболее эффективно использовать СТУ, как документ разрешающий урегулировать несоответствия проекта существующим требованиям в области пожарной безопасности, и при этом сохранить возможность применения проектных решений, так важных инвестору с точки зрения экономической и технической целесообразности.

Таким образом, в процессе разработки СТУ устанавливаются четкие требования для конкретного объекта, что даёт возможность существенно упростить подготовку проектной документации и её последующее прохождение процедуры (не)государственной экспертизы.

СТУ также позволяют:

  • урегулировать спорные вопросы, связанные с противоречиями в действующих нормативных документах;
  • использовать наиболее эффективные проектные решения;
  • определить наиболее оптимальный перечень компенсирующих противопожарных мероприятий.

После разработки производится согласование СТУ последовательно с МЧС России и с Минстроем России. В ряде случаев СТУ по обеспечению пожарной безопасности согласовываются только c МЧС России. К таким случаям, как правило, относятся СТУ, устанавливающие требования к параметрам элементов противопожарной защиты объекта (например, расход воды на наружное пожаротушение).

Желательно, чтобы разработка СТУ и разработка проектной документации выполнялись параллельно, в условиях тесного взаимодействия проектировщиков.

Это помогает реализовать в проекте наиболее рациональные решения, обезопасив себя от лишних финансовых и временных затрат на повторную разработку и согласование СТУ или корректировку проектной документации.

Ведь в соответствии с нормами, которые закладываются в СТУ, должны быть разработаны все разделы проекта, в том числе и раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МОПБ).

На этой схеме показано, какое значение имеет разработка СТУ в процессе разработки проектной документации, и какое место занимают СТУ в системе документов, устанавливающих требования по пожарной безопасности к проектированию объектов.

На схеме ниже отображена связь двух процессов: согласование СТУ и согласование проектной документации, с учетом последовательности действий.

Сначала СТУ (и расчет пожарного риска) должны быть согласованы в МЧС и в Минстрое. После чего документ, в качестве приложения к проектной документации, предоставляется в орган государственной экспертизы, где все разделы проекта будут проверяться на соответствие действующим требованиям пожарной безопасности и в том числе требованиям СТУ.

Необходимость в проведении расчетов по оценке пожарного риска определяется наличием в проекте решений, применение которых требует обоснования такими расчетами.

Расчет риска может проводиться на разных стадиях, и в зависимости от особенностей проекта, может являться как приложением к СТУ, так и входить в состав раздела МОПБ.

Стоимость услуг по разработке и сопровождению согласования СТУ не зависит напрямую от общей площади объекта или его строительного объема.

Стоимость этой работы определяется исходя из специфики проектируемого объекта и объема трудозатрат, который в свою очередь оценивается на основе анализа проектных материалов и выявления ключевых проблем проекта. Поэтому для подготовки коммерческого предложения на разработку СТУ по обеспечению пожарной безопасности необходимо направить на нашу электронную почту info@firecenter.ru по возможности следующие исходные данные:

  • Общая пояснительная записка
  • Генеральный план
  • Поэтажные планы
  • Разрезы

Нашими экспертами будет выполнен экспресс-анализ проектных решений, после чего и будут определены предварительные основания для разработки СТУ, а также стоимость и сроки выполнения работы.

Данный экспресс-анализ является весьма поверхностным, и преследует цель – оценить объем работ и указать на очевидные проблемные места в проекте.

Полноценный анализ выполняется уже после заключения договора, на стадии разработки СТУ.

Совет по выбору компании для разработки СТУ

При выборе компании, оказывающей услуги по разработке СТУ, необходимо в первую очередь обратить внимание на опыт и репутацию компании.

Об опыте компании свидетельствует не только общее количество реализованных проектов, но и наличие в списке проектов как можно большего числа объектов разных функциональных назначений, разных типов и с разными параметрами.

Чем разнообразнее проекты, участие в которых принимала компания, тем больший опыт имеет компания, тем квалифицированнее её инженеры.

Квалификация специалистов по разработке СТУ определяется знанием системы нормирования в области пожарной безопасности, знанием всех противоречий этой системы и знанием вариантов интерпретаций спорных вопросов чиновниками разных ведомств. В конечном итоге квалификация специалистов компании напрямую влияет на качество услуг по разработке СТУ, так как позволяет максимально эффективно использовать существующую систему нормирования для воплощения в проекте решений, наиболее выгодных Инвестору.

О репутации компании можно судить по отзывам о работе компании. В отзывах можно увидеть, какие компании уже доверились тому или иному разработчику и остались довольны сотрудничеством с ним. Такая информация, также является достоверным показателем качества услуг компании по разработке СТУ.

Ниже представлены лишь некоторые крупные объекты, для которых компанией «Международный противопожарный центр» была осуществлена разработка СТУ:

Все проекты

Отзывы о разработке и согласовании СТУ компанией «МПЦ»:

Все отзывы

Важно понимать, что разработка и согласование СТУ по пожарной безопасности требуют знания множества нюансов. Специалисты «МПЦ» – профессионалы своего дела.

Они внимательно следят за изменения нормативно-правовой базы в области ПБ, а также всегда осведомлены обо всех тонкостях, действующих на момент согласования СТУ по обеспечению пожарной безопасности. Доверяя нам, Вы можете быть уверены в качестве услуг.

При этом, наш подход к оценке стоимость разработки документации, в том числе, СТУ по пожарной безопасности, позволяет формировать наиболее оптимальные цены, адекватные сложности поставленных задач.

Источник: https://firecenter.ru/offers/razrabotka-stu

101Адвокат
Добавить комментарий