Договор на выполнение конструкторских работ образец

Договор на опытно конструкторские работы образец

Договор на выполнение конструкторских работ образец

Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

С переходом к рыночным отношениям существенно повышаются роль и значение гражданско-правовых средств в сфере создания и использования научно-технической продукции, которая приобретает свойства товара и все шире вовлекается в гражданский оборот.

Одним из важных средств регулирования возникающих при этом общественных отношений является гражданско-правовой договор, которым с учетом установленных законом правил и гарантий регламентируются взаимные права и обязанности разработчиков и заказчиков научно-технической продукции.

2. Если иное не предусмотрено законодательными актами или договором на проектные и (или) изыскательские работы, риск случайной невозможности исполнения договора на проектные и изыскательские работы лежит на заказчике. Статья 668.

Исходные данные для проектных и изыскательских работ 1.

По договору подряда на проектные и изыскательские работы заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной документации.

Коротко о договорах

Договоры по передаче патентных прав Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме (п. 3 ст. 1357 ГК РФ).

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Договор авторского заказа По договору авторского заказа автор обязуется создать для заказчика обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме (п. 1 ст. 1288 ГК РФ)

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

По договору выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Результатом осуществления НИР является документально оформленная и экспериментально подтвержденная научно-техническая информация, которая может быть использована для получения дохода, то есть НИР не предполагает создание материальных образцов изделий.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР: Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ); В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ); В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ).

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Исполнитель обязуется выполнить собственными силами либо с привлечением третьих лиц (по дополнительному согласованию с Заказчиком) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, опытно-конструкторские и/или технологические работы (далее – ОКР) по теме: на оборудовании научно-исследовательской лаборатории в составе.

Опытно-конструкторские работы

Между сторонами 14.12.

2012 заключен договор N 1223 на разработку, изготовление и поставку лазерного сканирующего канала (ЛСК) подгонки микросхем для модернизации зондовой установки ЭМ-690, согласно условиям которого ответчик (исполнитель) принял на себя обязательства разработать, изготовить и поставить лазерный сканирующий канал, а истец (заказчик) — принять и оплатить его. Ответчик помимо этого принял на себя обязательства в течение 20 календарных дней с даты поставки провести шеф-монтаж и пусконаладочные работы (подпункт 4.6 договора). В силу подпункта 7.1 договора за нарушения сроков проведения шеф-монтажа и пусконаладочных работ исполнитель обязался уплатить пеню в размере 0,25% от стоимости оборудования за каждый просроченный день. Лазерный сканирующий канал был поставлен ответчиком истцу 01.04.2014, что признается сторонами. Шеф-монтажные работы выполнены ответчиком в установленный договором срок, что подтверждается показаниями свидетеля — работника истца Петрова П.И.

Заказчик при этом обязуется выдать подрядчику (исполнителю) техническое задание, принять работу и оплатить ее. Договор с подрядчиком может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). Статья 694.

Выполнение работ Подрядчик обязан произвести научные исследования лично. Если иное не предусмотрено договором подряда на научно-исследовательские работы, он вправе с согласия заказчика привлекать к исполнению договора третьих лиц.

При выполнении опытно-конструкторских и технологических работ подрядчик вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц в качестве субподрядчиков.

Статья 769

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 3.

Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. 4.

Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).

Источник: http://urist-rostova.ru/dogovor-na-opytno-konstruktorskie-raboty-obrazec-49627/

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Образец и бланк 2019 года

Договор на выполнение конструкторских работ образец
Договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ заключаются в рамках правовых отношений между организациями, гражданами и творческими коллективами в научной и исследовательской сфере.

Файлы в .DOC:Бланк договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работОбразец договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Действие, форма и содержание договоров регламентируются гражданским законодательством РФ, защищающим интеллектуальную собственность. Таким образом, договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должны соответствовать требованиям патентного и авторского права.

Сходство и различие с договорами подряда

По сравнению с обычным договором подряда договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ имеют свою специфику. Результатом труда по таким контрактам являются пробные модели новых изделий или технологий.

Предметом договора является овеществленный результат изыскательских работ. Например, опытный экземпляр нового продукта, новые приемы труда и производственные процессы, проектно-конструкторская документация.

Участниками рассматриваемого договора являются заказчик и исполнитель. Принимать на себя ответственность по проведению таких наукоемких работ могут только лица, имеющие соответствующее образование и научные степени. Это могут быть граждане, но, как правило, в роли исполнителей выступают научные коллективы институтов, проектные и изыскательские бюро.

Отличие от обычного подрядного договора заключается в повышенном риске неполучения того результата, который изначально планировался заказчиком. Это связано с непредсказуемостью творческого процесса научных исследований, и в этом случае нет вины исполнителя.

Терминология в отношениях между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) может быть применена такая же, как в договорах подряда. То есть существует генподрядчик и субподрядчик.

Например, роль генподрядчика берет на себя научно-исследовательский институт, который затем поручает работу по отдельным направлениям своим субподрядчикам в лице отдельных бюро, мастерских, лабораторий или научных сотрудников.

Разрешение заказчика для этого не требуется.

Предмет договора

Заказчик в своем техническом задании оговаривает, какой продукт он рассчитывает получить в результате конструкторских и технологических работ подрядчика. Это могут быть:

  1. передовые методы технологического процесса на производстве;
  2. новые приемы труда специалистов предприятия;
  3. неординарные конструкции, необычные машины и механизмы.

В то же время в процессе проведения таких работ возникает необходимость корректировок для получения оптимального результата.

Часто заказчик не обладает необходимыми знаниями, чтобы правильно поставить задачу исполнителю. В этом случае техническое задание формирует сам подрядчик, что будет наиболее приемлемым для достижения положительных результатов по созданию нового продукта.

Техзадание должно содержать желаемые характеристики создаваемого изделия, экономическое обоснование проекта, заявку на проектную документацию, последовательность приемки результатов труда.

Компетентный подход к этой проблеме предусматривает проведение ряда работ, начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая изготовлением конечного продукта.

Обязательства сторон

Договор на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должен содержать в себе перечисление обязанностей обоих участников договора.

Так, подрядчик (исполнитель) принимает на себя обязанности:

  • выполнить конструкторские и технологические работы на основании полученного от заказчика технического задания, после чего передать созданный продукт заказчику по оговоренной в контракте процедуре. Нарушение сроков исполнения приведет к штрафным санкциям;
  • заранее уведомить заказчика о возможном использовании патентов и авторских свидетельств сторонних научных работников, что повлечет за собой дополнительные расходы;
  • соблюдать все параметры изысканий и технические характеристики изделий, оговоренные в контракте;
  • своевременно сообщать заказчику об отрицательных результатах научных разработок, которые могут привести к снижению качественных характеристик создаваемого изделия (технологии);
  • передать заказчику результаты своего труда с гарантией соблюдения авторских прав третьих лиц.

Заказчик принимает на себя следующие договорные обязательства:

  • вручить подрядчику оформленное техническое задание на проведение опытно-конструкторских и технологических работ;
  • при необходимости поручить проверку и доработку техзадания исполнителю, после чего согласовать внесенные изменения и все технико-экономические показатели проекта;
  • оперативно передавать подрядчику дополнительную информацию по заданию, появляющуюся в процессе выполнения работ;
  • оплатить работы после подписания акта приема-передачи результатов работ.

Передача результатов опытных работ

Процедура передачи наукоемкого продукта требует квалифицированного подхода, поэтому, как правило, приемка осуществляется уполномоченной комиссией заказчика.

Если заказчик не доволен результатами работы, он обязан в письменной форме дать мотивированный отказ от приемки продукта научного труда. В такой ситуации подрядчик возмещает заказчику только нанесенный реальный ущерб, и речь об упущенной выгоде может идти только, если это зафиксировано в тексте контракта.

Особые условия договора

Так как результаты изысканий могут значительно увеличить производительность труда и прибыль организации, конфиденциальность заказа является главным обязательством контракта.

В процессе проведения технологических изысканий и в оговоренное контрактом время после выполнения заказа исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии исследовательских материалов другим лицам.

В свою очередь, авторские права обладателей патентов строго охраняются законом. Покупатель новых разработок принимает обязательства неразглашения тайн и секретов, связанных с указанным продуктом интеллектуальной собственности. Только с согласия правообладателя запатентованные материалы могут быть переданы в филиалы покупателя или сторонние фирмы.

Срок исполнения

Временные рамки работ разделяются в контракте на сроки начала и окончания работ и поэтапные. Своевременное исполнение заданий по отдельным фазам гарантирует окончание исследований в договорные сроки, что имеет немаловажное значение для фирмы, заказавшей новый технологический продукт.

Отчетность по условиям договора

К существенным условиям сделки можно отнести также бухгалтерскую отчетность перед заказчиком о потраченных на разработки средствах. В установленные договорные периоды (месяц, квартал, год) бухгалтерия подрядчика направляет заказчику соответствующие выписки из бухгалтерских книг.

В стоимость заказа включается амортизация лабораторного оборудования, расходы на сырье, материалы, инструменты, энергоресурсы, используемые подрядчиком для его выполнения.

Ответственность за неисполнение соглашения

Так как речь идет о творческом процессе по созданию нового продукта, который не всегда поддается регламентации, то вина исполнителя должна быть доказана компетентной научной комиссией. То есть недоработки в образцах новой техники или упущения в проектно-технологической документации изучаются и квалифицируются специалистами в этой области исследований.

Заказчик имеет право требовать устранить недочеты, но уменьшить оплату труда персонала подрядчика не может. При необходимости исполнитель возмещает реальный ущерб, причем в сумме, не превышающей стоимость контракта. Упущенная заказчиком выгода оплате не подлежит. Заказчик может отказаться от просроченного заказа.

Но для того чтобы потребовать от исполнителя компенсации за несвоевременное выполнение изыскательских работ, он должен доказать, что задержка привела к утрате его интереса к продукту научного труда.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-vypolnenie-opytno-konstruktorskih-i-tehnologicheskih-rabot

Договор подряда 2018 года: образец бланка договора на строительные и прочие подрядные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор на выполнение конструкторских работ образец

Договор подряда – это документ, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) и сдать их результаты в установленные сроки.

Наиболее распространенным является договор строительного подряда, но  он также используется и в других сферах, включая проектно-изыскательные, конструкторские, технологические работы, IT, финансовые услуги, бытовые услуги и т. д. 

Заказчик имеет право заключить договор подряда с физическим лицом или с юридическим лицом.

Если иное не установлено условиями договора, подрядчику разрешается привлечь для выполнения своих работ стороннее лицо и заключить с ним договор субподряда, выступая в роли генерального подрядчика.

Приемка работ по договорам подряда и субподряда подтверждается составлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

Как заполнять договор подряда?

 В договор подряда вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Сведения о заказчике и подрядчике: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Для юридических лиц указываются их реквизиты, а также сведения о том, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием работ, которые обязан выполнить подрядчик, сроков и порядка их сдачи, стоимости.
  • Порядок оплаты выполненных работ.
  • Информацию о сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на подрядные работы 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора подряда на выполнение работ и оказание услуг, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора подряда 2018 года в Word.
  • Бланк договора подряда 2018 года в PDF.

Станьте пользователем сервиса КУБ, и вам больше не придется заполнять договоры на подрядные работы и другие документы вручную – система будет делать это в автоматическом режиме.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(1 , 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-podryada/

Договор на опытно конструкторскую разработку

Договор на выполнение конструкторских работ образец

Договор на опытно конструкторскую разработку 1029 вузов, 2100 предметов. Для продолжения скачивания необходимо собрать картинку:

Договор на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.2. Целью Договора является ___________________. Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6.

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ № _____ г._________ «___» _________ ____ г. «___________» (г.

________) именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «__________» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется оплатить по результатам приемки опытно-конструкторскую работу по теме: Предусмотренная договором работа выполняется согласно ____________________.

2.1. Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием № ____________ от «___» _____________ ____ 2.2.

Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы

Скачать образец документа I.

Предмет государственного контракта II.

III. Права и обязанности Сторон а) привлекать по согласованию с Государственным заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Портал Юристъ — Ваш успех в учебе и работе!

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе! Стороны договора о выполнении НИОКР.

Сторонами этого договора могут быть любые субъекты гражданского права.

Обычно ими являются производственные предприятия и другие коммерческие организации (на стороне заказчика), научно-исследовательские, конструкторские, технологические организации и вузы (на стороне исполнителя).

Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследований, разработки и изготовления производственных новшеств, так и отдельные виды исследований, разработки либо изготовления новшеств.

Договор на выполнение опытно-конструкторских и (или) технологических работ (образец)

+7 499 350 44 79 Договор на выполнение опытно-конструкторских (НИОКР) и (или) технологических работ — стандартное соглашение, в котором оговорены права и обязанности сторон.

Стороны данного договора стандартные — Заказчик и Исполнитель.

Скачать

  1. Федеральное законодательство
  2. Производственный календарь 2019
  3. Кадровое делопроизводство
  4. Рубрикатор
  5. Налоговый учет
  6. Образец договора дарения
  7. Бухгалтерский учет
  8. Региональное законодательство
  1. Cоглашение о разделе имущества супругов
  2. Формы документов
  3. Курсы, ставки, индекс
  4. Правила бух.
  5. План счетов
  6. Юридический словарь
  7. Сервисы

Выполнение научно-исследовательских работ

  1. Условия договора энергоснабжения
  2. Свобода договора
  3. Договор и порядок его заключения
  4. Государственный и муниципальный контракт

Данные виды обязательств объединяют: научно-исследовательские, опытно-конструкторские (НИОКР) и технологические работы.

Примерные формы договоров на выполнение НИР, НИОКР, соглашения (договора) о научном сотрудничестве и предварительных договоров на соисполнительство при выполнении НИР

Формы договоров на выполнение НИР и НИОКР по заказу НИУ ВШЭ следует запрашивать в Дирекции по корпоративным закупкам и торгам.

Спасибо за участие!

на выполнение цикла опытно-конструкторских работ г.

________________ «___»_________ ____ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется разработать обусловленный техническим заданием заказчика образец нового изделия и конструкторскую документацию на него, изготовить его опытные образцы, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 1.2. Целью Договора является: ___________________. Договор охватывает весь цикл проведения разработок и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы: 1.3.1. Разработка конструкторской документации. 1.3.2. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет заказчик (Договором может быть предусмотрено иное).

Источник: http://pravo-38.ru/dogovor-na-opytno-konstruktorskuju-razrabotku-76633/

Договор на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

Договор на выполнение конструкторских работ образец
г. __________ “___”________ ____ г. _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.)”Заказчик”, в лице _______________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)действующ___ на основании ________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование или Ф.И.О.

)именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________________________________________________________, действующ___ (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)на основании _____________________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

1. Исполнитель обязуется разработать обусловленный техническим заданием (Приложение N 1) Заказчика образец нового изделия, а именно: _____________________________ и конструкторскую документацию на него, изготовить его опытные образцы, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Целью Договора является ___________________. Договор охватывает весь цикл проведения разработок и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы:

1.3.1. Разработка конструкторской документации.

1.3.2. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет ________________________ (Заказчик/Исполнитель).

1.5. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Договора, принадлежат Исполнителю (Договором может быть предусмотрено иное).

В этом случае Заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен Договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче Исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу Заказчик сохраняет право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. Сроки выполнения работы.

Начальный срок выполнения работ: _________________________.

Конечный срок выполнения работ: __________________________.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены Календарным планом (Приложение N 2).

1.7. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в следующих случаях: ____________________________.

Порядок изменения сроков: _____________________________________________.

1.8. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерациипоследствия просрочки исполнения наступают __________________________________________________________________________________________________________. (при нарушении конечного срока выполнения работ/иное условие) 1.9. Оборудование и материалы для выполнения работ по Договорупредоставляет ___________________________________. (Заказчик/Исполнитель)

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

2.1. При выполнении опытно-конструкторских работ Исполнитель вправе привлекать к его исполнению третьих лиц только с письменного согласия Заказчика (Договором может быть предусмотрено иное).

К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

2.2. Если в ходе выполнения опытно-конструкторских работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.

2.3. Стороны установили следующий порядок приемки готовых работ: _______________________________________________________________.

2.4. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним Актом приемки работ (Приложение N 4).

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (Договором может быть предусмотрено иное).

3.2. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными: ____________________________ (информация, составляющая коммерческую тайну).

3.3. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Результатами выполнения работ являются _______________________ (описание результатов работ).

4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ следующим образом: ____________________________ (пределы и условия).

4.3. Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (Договором может быть предусмотрено иное).

4.4. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки исполнитель в соответствии со ст.

327 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести на депозит в порядке, предусмотренном ст. 87 “Основ законодательства Российской Федерации о нотариате”.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязан:

– выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок;

– на основании технического задания разработать и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ;

– согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

– своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

– незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

– гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

5.2.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Исполнитель имеет право требовать увеличения цены работ, а при отказе Заказчика выполнить это требование – расторжения Договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.)

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

– выдать исполнителю техническое задание (Приложение N 1) и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры, или тематику работ);

– передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

– принять результаты выполненных работ и оплатить их.

7. ЦЕНА РАБОТ

7.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет ________ (__________) рублей.

Цена работы определена путем составления исполнителем сметы (Приложение N 3).

7.2. Цена включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7.3. Порядок оплаты работ: ____________________________________________.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя.

8.2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику,в пределах _______________________________________________________________. (стоимости работ, в которых выявлены недостатки/иное условие)

8.3. Упущенная выгода Заказчика подлежит возмещению в следующих случаях: ___________________________________________________________.

8.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

8.5. Заказчик несет перед исполнителем ответственность за просрочку оплаты выполненных работ в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

8.6. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за просрочку предоставления оборудования и материалов в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.)

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия Договора устанавливается с “___”_______ ____ г. по “___”_______ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не предусмотренные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________________,

расчетный счет N ___________________ в ________________________ отделении

_________________________________ банка г. ______________________________

Исполнитель: ___________________________________________________________,

расчетный счет N _____________________ в ______________________ отделении

_______________________________ банка г. ________________________________

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план выполнения работ (Приложение N 2).

3. Смета цены работ (Приложение N 3).

4. Форма акта приемки работ (Приложение N 4).

Заказчик: Исполнитель: “___”________ ____ г. “___”________ ____ г. _________________________ __________________________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

101Адвокат
Добавить комментарий