Договор оКазания услуг экскаватором объем грунта

Договор по разработке грунта

Договор оКазания услуг экскаватором объем грунта

В данном случае выступает результат выполненной работы.

Важно расписать все земляные работы, которые должен выполнить подрядчик, с использованием той или иной строительной техники и разрешительной документации.

При этом, если в договоре подряда не предусмотрено личное выполнение земляных работ подрядчиком, то он имеет право привлекать третьих лиц, так званных субподрядчиков. Однако, ответственность за выполнение работ несёт генеральный подрядчик. Следующий момент по договору подряда на земляные работы – это сроки выполнения работ, с указанием начального и финального старта.

Возможен вариант распределения выполнения земельных работ по этапам. Для этого необходимо составить график.

Договор перевозки грунта

Планом на сутки является конкретное воплощение оперативного планирования, которое представляющее ограниченную часть задания на месяц автотранспортного предприятия.

В принятом порядке заказы попадают в грузовую группу, где их сразу регистрируют в особенном журнале. Данные документы дают основание для заполнения соответствующих им пунктов суточного плана. Прием заявок в этой цепочке стал основным звеном оперативного плана на одну рабочую смену, что подтверждается договором транспортировки грунта.

Договор по перевозкам, срок которых — один год заключают после утверждения плана транспортировок.

Правила

Особенности и технология разработки котлована под фундамент

Это же подтверждает типовая технологическая карта на земляные работы, которая есть практически у любого архитектора.

Разработка котлована с помощью экскаватора Как видим, без разработки котлованов на стройке не обойтись.

Не имеет значения, будете работать вы вручную, с помощью техники или же разработка грунта во время всех процессов будет проводиться комбинированным способом.

Разработка котлованов

Полный комплекс работ по разработке котлованов для промышленного и гражданского строительства. На основе результатов инженерных исследований, прошедших экспертизу, в строгом соответствии с проектом, с соблюдением сроков, оговоренных в договоре подряда.

Открыты для сотрудничества с застройщиками и строительными компаниями Москвы и Московской области.

  • Выравнивание ландшафта и предварительная очистка места проведения работ*.
  • Обустройство ограждений.
  • Разметка площадки и выемка грунта с использованием специальной техники высокой производительности (рытье котлована согласно размерам, предусмотренным проектом строительства).
  • Выполнение дренажных работ (при необходимости).
  • Вывоз грунта для утилизации.
  • Планировка поверхности грунта вокруг и внутри котлована

*Возможно заключение отдельного договора на проведение демонтажа зданий, находящихся на месте будущего строительства и подлежащих сносу.

Находящиеся в собственности компании автопарк и ремонтная база позволяют вырыть котлован любого размера и исключить риск срыва графика проведения работ из-за простоев, вызванных поломкой техники, или недостаточности технических ресурсов. Заказы на большие объемы работ выполняются по льготным ценам, а постоянные клиенты могут пролонгировать сроки внесения оплаты.

Мы настроены на длительные партнерские отношения и ответственно относимся к взятым на себя обязательствам. SummaryService Type Provider Name ТПК Вендор Area Москва и Московская область DescriptionРазработке котлованов для промышленного и гражданского строительства.

Договор на земляные работы

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г. Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1. вскрытие кабельных желобов и лотков, а также механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Договор подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий

2.2.

2.4. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика]. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Работа по намыву, загрузке и доставке грунта должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения работ могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения к договору.

Договор на вывоз грунта — образец составления

Так что кому как ни вам следить за порядком на строительной площадке. Правда, опытные транспортные компании просто не позволят ни вам, ни себе оказаться в неловких ситуациях.

А чтобы избежать недоразумений и споров, не только составят точный и понятный договор на вывоз грунта, но еще и проведут устную консультацию. Конечно, о разрешении возможных споров и форс-мажорных обстоятельств в договоре все равно следует указать — официальный документ, как-никак.

Если вы хотите избежать каких-либо разногласий и двусмысленных ситуаций, вам нужно обратиться в серьёзную транспортную компанию, с внушающим уважение опытом работы, с индивидуальным подходом к любому заказчику, со знанием тонкостей проведения земляных работ.

Такой компанией и является ГК «Единство» — персонал, состоящий из профессионалов своего дела, проследит за выполнением всех условий договора. А когда сотрудничаешь с опытными серьёзными людьми, то и себе не позволишь расслабиться.

Профессиональный адвокат юридическая защита

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

1.1. Важно Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2.

Источник: https://ukpravoedelo.ru/dogovor-po-razrabotke-grunta-74558/

Договор перевозки сыпучих грузов

Договор оКазания услуг экскаватором объем грунта
г. ____________ “___”__________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице ___________________________________________________, действующ___ на (должность, Ф.И.О.

)основании _______________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Перевозчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице ____________________________________________________, действующ__ на (должность, Ф.И.О.

)основании ______________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Перевозчик обязуется доставить вверенные ему Заказчиком сыпучиегрузы _____________________________________________________________________ (указать наименование и необходимые индивидуальные признаки сыпучих грузов)(далее – Грузы) в ____________________________ и выдать его управомоченному (указать пункт назначения)на получение груза лицу (получателю), а Заказчик обязуется уплатить заперевозку груза установленную настоящим Договором плату.

1.2. Перевозка Грузов осуществляется на основании заявок Заказчика, поданных в установленный настоящим Договором срок, по маршрутам согласованным Сторонами.

В заявке в обязательном порядке указываются:

– описание Груза (наименование, количество, упаковка, габариты, при необходимости класс опасности);

– количество Груза;

– дата загрузки;

– грузоотправитель, грузополучатель, их адреса и контактные телефоны;

– место погрузки;

– срок доставки Груза.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Перевозчик обязан:

2.1.1. Согласовать с Заказчиком график подачи транспорта в пункты погрузки с указанием объема перевозок Грузов.

2.1.2. Определить количество транспортных средств и их типы для осуществления перевозок Грузов, в зависимости от объема перевозок.

2.1.3. Предоставить необходимый и технически оснащенный транспорт для перевозки обусловленных Договором сыпучих грузов.

2.1.4. Предоставить необходимый персонал для погрузки-разгрузки Груза.

2.1.5. Обеспечить сохранность в пути перевозимых Грузов.

2.1.6. Доставить Груз в установленный срок.

2.1.7. Консультировать Заказчика по всем необходимым вопросам.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Подавать заявки Перевозчику на перевозку сыпучих Грузов в срок _______________.

2.2.2. Обеспечить заблаговременную подготовку предъявленного к перевозке Груза.

2.2.3. Обеспечить прием перевозимых сыпучих Грузов получателем.

2.2.4. Оформить необходимые товарно-транспортные документы.

2.2.5. Своевременно производить оплату осуществленных перевозок.

2.2.6. Предоставлять водителю на вверенный к перевозке Груз товарно-транспортную накладную по установленной форме.

2.2.7. Фиксировать в товарно-транспортной накладной фактическое время прибытия и убытия транспорта.

2.2.8. Предоставлять достаточную и достоверную информацию о грузе, его свойствах (включая физико-химические, конструктивные и иные характеристики, влияющие на сохранное состояние груза, требования к соблюдению температурного режима), а также особенностях перевозки, хранения и совершения грузовых операций.

3. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Плата за перевозку Груза составляет: _______________.

3.2. Размер оплаты за услуги по погрузке и разгрузке составляет _______________.

3.3. Перевозка Груза оплачивается в следующем порядке: _________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Каждая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.

4.2. Перевозчик несет ответственность за сохранность Груза с момента получения и до выдачи его Заказчику, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение Груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

4.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Перевозчик имеет право приостанавливать оказание услуг, предупредив об этом Заказчика не менее чем за _______________, а также вправе потребовать уплаты неустойки в размере _____% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.4. За задержку (простой) транспорта, поданного под погрузку или выгрузку, сверх норм Заказчик выплачивает Перевозчику за каждый полный час задержки (простоя) дополнительную плату в размере, согласованном Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

4.5. За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного заявкой Заказчика, Перевозчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере _____% стоимости услуг, установленной за перевозку груза. Перевозчик вправе потребовать от Заказчика возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. За непредставление транспортного средства для перевозки груза по вине Перевозчика в соответствии с согласованной заявкой и графиком подачи транспорта Заказчик вправе потребовать от Перевозчика уплаты штрафа в размере _____% стоимости перевозки.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. До предъявления Перевозчику иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление претензии. К претензии должны быть приложены все необходимые документы, подтверждающие причинение ущерба и его размер. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в письменном виде не позднее одного месяца с момента получения претензии.

Претензия предъявляется в письменной форме.

К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии, коммерческий акт, акты осмотра груза аварийным комиссаром (экспертом).

5.2 Претензии по утрате, недостаче или повреждению груза, направленные с нарушением установленных законом срока и формы, Перевозчиком не рассматриваются.

5.3. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до “___”__________ ____ г.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Перевозчик: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: Перевозчик: _____________/_____________ _____________/_____________

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2

Договор на выполнение земляных работ образец

Договор оКазания услуг экскаватором объем грунта

Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте. График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.

Договор действителен до 31. 12. 2007 г. 6. Обязательства «Исполнителя» Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется: После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу.

Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

  • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
  • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

  1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом.

Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги. Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя». 4.

При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п.

Предмет договора Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: и дальнейшей их утилизации. 2.

Стоимость услуг Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.

Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала. При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору. 3.

за № «Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства наименование объекта земельный участок площадью квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре. 1.2.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г.

1.3. настоящего договора.

пересадить в срок до __________________ подлежащие сносу зеленые насаждения: берез ________________шт.,тополей _______________ шт., кустов _______________ шт.

и оплатить гражданам до начала строительства стоимость фруктово-ягодных насаждений и посевов, отчуждаемых у них, по оценке комиссии «Управления»;2.2.5.

содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии;2.2.6. до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих;2.2.7.

сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;2.2.8. не нарушать существующие водостоки;2.2.9.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

1.1. При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами. Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах. Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров. Почва/грунтовые воды

Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия. Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов.

11. Реквизиты сторон Исполнитель: ООО » … Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде. 9. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 10. Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества.

В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы.3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.2.2. Оплата производится после выполнения Работ, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки.

Допускается поэтапная оплата Работ, а также выплата аванса в счет выполнения будущих Работ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ3.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется:3.2.1.

101Адвокат
Добавить комментарий