Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений – Договор строительства, строительного подряда

Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

«____»_________________20___ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы  под номером _____________________ и ____________________________________________________________________________________

(наименование  предприятия – юридического лица, или Ф.И.О.- физич. лица)

именуемое  в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с другой  стороны, заключили настоящий договор  о следующем:

1. Предмет  договора

1.1. Заказчик  поручает,  а Подрядчик берет на себя  обязательства по изготовлению строительных  конструкций  и сооружений: выполненных  в соответствии с  техническим  описанием,  планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными   в Приложении.

1.2. Работы  выполняются  из материалов Заказчика в соответствии  с  накладной Подрядчика.

1.3. Срок  исполнения  заказа с «_____»______________20____г по «_____»_______________20___г

1.4. Подрядчик обязуется  сдать работу  по акту  выполненных работ подписанному сторонами.

2. Стоимость  работ и порядок  расчетов

2.1. Общая стоимость выполняемых работ (с учетом материалов по накладной)  устанавливается в рублях, и составляет: _____________________________________________________________________________

2.2. До начала работ Заказчик производит предоплату Подрядчику для закупки материалов в размере  ______________________________________________________________________

2.3. При доставке материалов, Заказчик оплачивает их стоимость, в соответствии с накладной, за минусом предоплаты, что составляет _________________________

____________________________________________________________________________

2.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в день их окончания, что составляет:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.5. В случае невыполнения п.2.4. настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ___% за каждый просроченный день от суммы невыплаченного платежа

2.6. В случае нарушения обязательства п. 1.3. настоящего договора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___% от стоимости работ за каждый просроченный день.

2.7. В случае отказа от заказа или просрочки платежа Заказчиком более чем на один месяц, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчику возвращается сумма предоплаты после реализации готового изделия с учетом пени по пп.2.5 настоящего договора.

3.Обязанности и ответственность сторон

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора  в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4. Гарантийные обязательства

4.1. На строение  дается гарантия сроком  6 месяцев.

4.2. Гарантия распространяется на:

  • Целостность конструкции,
  • Протекание кровли.

4.3. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

4.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

4.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.

4.8. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

4.9. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.

5. Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с моменты его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения сторонами.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

5.3. Адреса и подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК:                                                                        ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК                                                                     ЗАКАЗЧИК

 ______________(_____________________)               ______________(_____________________)

         мп                                               Ф.И.О.                                                   мп                                              Ф.И.О.

«____»_____________ 20___ г.                        «____»________________ 20___ г.

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

                     _______________________________

                     ________________________________

                        ________________________________

                        _________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

         Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

Эскиз (если не типовой проект):

                                             Подписи сторон:

Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/

Договор бригадного подряда на монтаж металлоконструкций образец

Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

Понятие «материалы» включает в себя все возможные для осуществления строительных работ материалы, оборудование, конструкции, изделия.

Понятие «техническая документация» включает в себя составленный и утвержденный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проект строящегося объекта, рабочие чертежи и др. 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (готовый к эксплуатации объект) и оплатить обусловленную настоящим договором цену. 1.2. Техническая документация и смета предоставляются Заказчиком.

1.3. План-график производства работ №1 и график передачи Заказчиком материалов №2 составляется Подрядчиком.

Бригадный договор подряда: образец

Однако если стоимость работ не превышает 10 000 рублей, а сделка заключается между физическими лицами, достаточно устной договоренности.

Бланк разрабатывается с учетом обстоятельств конкретной сделки.

Далее представлен примерный план. Название документа и его номер. Город, где был подписан документ, и дата.

Сведения о сторонах соглашения: компания-заказчик и бригада строителей с полным списком членов. Эта информация должна полностью соответствовать данным, указанным в других документах.

Основной текст,

Типовой договор подряда

.2.1.2. Использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением.2.2.6.

По требованию Заказчика предоставлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком.2.2.7.

Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.2.2.8.

Обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время.2.2.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.2.2.10.

Договор бригадного подряда с физическим лицом — образец

Но данные положения остаются актуальными и в настоящее время являются основными для разграничения трудового договора и договора подряда.

Понятие бригады сохранилось в действующем трудовом законодательстве РФ:

  1. ст. 245 ТК РФ устанавливает случаи и правила введения такой ответственности.
  2. ст. 244 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) предусматривает возможность оформления договора о полной бригадной материальной ответственности;

Понятие «подряд» в трудовом законодательстве РФ не применяется и является понятием гражданского законодательства РФ. Более того, за оформление с физлицом договора подряда в случаях, когда фактически существуют трудовые отношения, установлена административная ответственность (см. ч. 4 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ).

Гражданский кодекс РФ (далее — Кодекс) не содержит понятия «бригадный подряд», поэтому при оформлении договоров

Договор подряда на монтажные работы: образец

В случае, когда специфика требует наличие у исполнителя разрешительной документации для их осуществления, договор подряда на монтажные работы должен содержать её копию. То же касается и заказчика.

Часто в соглашении включаются условия о подсудности: своим соглашение стороны определяют, какому суду надлежит будет рассматривать спор из этого соглашения.

Кроме того, типовой договор на монтажные работы обычно содержит в себе и гарантийные условия, касающиеся общего гарантийного срока, а также порядок реагирования исполнителя на выявленные недостатки.

Как мы отметили выше, образец документа, скачанный из Интернета, вовсе не обязательно убережет от юридических рисков. Имеется более надежная альтернатива, — использование функционала нашего сервиса.

Здесь представлено множество интерактивных шаблонов документов на разные ситуации, в том числе и касающиеся монтажа.

Все, что требуется от вас –

Договор подряда на монтаж металлоконструкций

1.3.

2. Инфо Условия выполнения договора. 2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ».

Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору. 2.2. Сроки и договорная цена монтажа в этом случае сторонами соответственно уточняются в до­полнительном соглашении.

2. Стоимость работ, порядок платежей и расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется протоколом соглашения о договорной цене на монтаж металлоконструкций (приложение 1 к договору).

2.2.

Договор бригадного подряда

Данный договор в 80 — е годы 20 века регулировался актами законодательства Союза ССР, которые на сегодняшний день не действуют.

Но на практике договор бригадного подряда применяется в различных организациях и учреждениях.

При бригадном подряде члены бригады находятся в сфере трудового законодательства с присущими для него гарантиями.

решение кадровых проблем: члены Бригады выполняют плановый объем работы меньшими силами, подменяют временно отсутствующего работника; нацеливание всех работников на конечный результат работы, что предполагает обязательную зависимость фонда оплаты труда от объемных показателей с надлежащим качеством;

Договор подряда на выполнение строительных работ образец

Это заказчик;

  • лицо, которое исполняет работы.

    Это подрядчик (или исполнитель).

  • И той, и другой стороной могут стать юридические и физические лица. При этом договор заключается:

    1. между юридическим и физическим лицом. К примеру, гражданин нанимает строительную организацию для возведения стен частного дома;
    2. образец договор строительного подряда между частными лицами, одна из которых – индивидуальный предприниматель. ИП нанимается для внутренней отделки уже построенного дома, к примеру.
    3. между гражданами на исполнение ремонтных, строительных или монтажных работ. Важно, чтобы гражданин, который собирается исполнять работы по образцу договора, имел на это разрешение;
    4. сделка между юридическими лицами – заключение договора на строительство производственного цеха;

    В целом, договор на выполнение строительных работ подряда с ИП по образцу 2019 стандартен.

    Договор подряда с бригадой строителей образец бланк

    Этот договор заключается между заказчиком, в лице которого может выступать как физическое лицо, так и представитель юридического лица, и подрядчиком, т.е.

    бригадой строителей, которые обязуются выполнить необходимые работы в указанный срок и нужного качества. От бригады представителем является бригадир.

    Он же выполняет функцию руководителя, который следит за порядком внутри рабочего коллектива, отвечает за выполненные работы и распределяет вознаграждения, согласно тому труду, который затратил каждый работник. Составление договора подряда с бригадой строителей При составлении такого договора четких и определенных правил нет.

    Нужно руководствоваться законодательством.

    Каждая бригада может выполнять как одну, четко определенную работу, так и разносторонние задачи.

    Источник: http://27advokat.ru/dogovor-brigadnogo-podrjada-na-montazh-metallokonstrukcij-obrazec-48094/

    Договор подряда металлоконструкции

    Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

    Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора. 8.4.

    Скачать пакет документов Дата актуализации: 2019-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор монтажа металлоконструкций Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов. Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать договор монтажа металлоконструкций.

    Также при создании договора, вы автоматически (моментально!

    Договор на изготовление металлоконструкций

    Металлоконструкции — основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого.

    Конструкции, требующие соответствия ГОСТу или техническому регламенту, также находятся в сфере наших возможностей.Наше конструкторское бюро по желанию заказчика способно оптимизировать готовый проект или создать новый по эскизам и описаниям. Это позволяет нам работать с нестандартными металлоконструкциями, выполняя самые интересные дизайнерские заказы.

    Наша компания выполняет и серийные, и одиночные заказы. Для начала сотрудничества необходимо заключить договор на изготовление металлоконструкций. Он содержит типовые пункты и описывает права и обязанности обеих сторон.

    Мы давно на отечественном рынке, и ни один договор на изготовление металлоконструкций не был сорван.

    До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы.

    И, как только документы будут подписаны и утверждены, переходим к выполнению заказа. Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование.

    Удовлетворенный заказчик — наша лучшая реклама.

    Мы смотрим в будущее, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами.

    Договор подряда на монтаж блок контейнера из металлоконструкций

    .

    в следующем составе: № п/п Разделы проекта Марка листов Количество листов Количество экземпляров 1. Пояснительная записка 2. Заказчик вправе: 2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 2.4.2.

    отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

    3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа: — первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п.

    3.1. Виды работ Договорная цена в рублях Монтаж металлоконструкций

    Договор на изготовление � и монтаж металлоконструкций образец скачать

    При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий. 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения.

    Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3.

    Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

    7. Изменение и прекращение договора 7.1. Обязательства

    >>> Договор Подряда На Монтаж Металлоконструкций

    Подрядчик должен передать Заказчику за 3 три дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту.

    Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форсмажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 Пять календарных дней после наступления таких обстоятельств.

    Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств.

    Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.

    Образцы договоров

    Все возникающие разногласия при исполнении обязательств по настоящему Договору при невозможности урегулирования их сторонами в претензионном порядке, рассматриваются в постоянно действующем третейском суде при торгово-промышленной палате Самарской области.

    Срок рассмотрения претензии – не более 10 дней с момента ее получения.

    6.5. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов, а так же реорганизации, ликвидации, возбуждения процедуры банкротства одной из сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой стороне о данных изменениях.

    6.6. Все изменения, дополнения, приложения и акты (выполненных работ, сверок расчетов, график выполнения работ и т.п.) к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны сторонами или их полномочными представителями и заверены печатями.

    Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

    При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий. 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения.

    Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3.

    Инфо Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

    Скачать типовой договор на изготовление и монтаж металлоконструкции

    8.8.

    Инфо Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора. 8.9.

    В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

    9. Форс – мажор. 9.1. Договор подряда на монтаж оборудования» Загрузка документа начнётся через 25 секунд.

    Источник: https://disk-shetka.ru/dogovor-podrjada-metallokonstrukcii-80666/

    Скачать типовой договор на изготовление и монтаж металлоконструкции, Потребитель | Юридические консультации онлайн

    Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

    Вы можете отправить вопросы или оставить заявку в разделе Онлайн-консультант.

    Адрес: Берег Камы 44Телефон, Реализуем восстановленную трубу от 426 до 1420 Изготавливаем фундаментные болты и закладные детали: типовые (по серии, ГОСТу) и по чертежам заказчика.

    Мы поставляем: Лист нержавеющий Мы предлагаем: Антикоррозийную обработку RÖSLER : Профнастил Шаблон типового договора на изготовление и поставку металлоконструкций.

    Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

    Металлоконструкции — основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого. Завод ООО «Металлоконструкции» обладает необходимым современным европейским оборудованием и профессиональным рабочим коллективом, поэтому мы способны помочь в реализации самых сложных архитектурных проектов.

    Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

    Договор №ИМК изготовление металлоконструкций г. Тула « » 2015 г.

    Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и — , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Предмет договора. 1.1.

    Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

    Типовой договор изготовление металлоконструкций

    В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.
    8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 8.6.

    Договор подряда № на изготовление металлических

    Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей. 1.3.

    Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования. 2. Условия выполнения договора. 2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи.
    Оригиналы чертежей прилагаются к договору. 2.2.

    Процесс скачивания документа

    Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия. 10.10.

    В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч.


    банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения.

    Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом. 10.11.

    На тему “Скачать типовой договор на изготовление и монтаж металлоконструкции, Потребитель” мы собрали примеры документов, которые могут вас заинтересовать.

    Договор подряда по монтажу изделий

    Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

    Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

    г.

    «» г.

    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1.1.

    Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

    1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

    1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Исполнитель обязан:

    2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

    2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

    2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

    2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

    2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

    2.2. Исполнитель имеет право:

    2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

    2.2.2.

    Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

    2.3. Заказчик обязан:

    2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

    2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

    2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

    Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

    2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

    2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

    2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

    2.4. Заказчик имеет право:

    2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

    2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

    3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

    3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

    3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

    3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

    3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

    3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

    4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

    4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

    4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

    4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

    4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

    4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

    4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

    5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

    5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

    5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

    5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

    5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

    5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

    6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    6.1.

    Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

    6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

    7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

    7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

    7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

    • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
    • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

    7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

    7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

    7.6.

    К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

    • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
    • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
    • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
    • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
    • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

    7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

    8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Исполнитель

    • Юридический адрес:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • ИНН/КПП:
    • Расчетный счет:
    • Банк:
    • Корреспондентский счет:
    • БИК:
    • Подпись:

    Заказчик

    • Адрес регистрации:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • Паспорт серия, номер:
    • Кем выдан:
    • Когда выдан:
    • Подпись:

    Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

    Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

    Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

    101Адвокат
    Добавить комментарий