Договор подряда на выполнение электромонтажных работ образец

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

Договор подряда на выполнение электромонтажных работ образец

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых  работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

Договор подряда для ип на оказание услуг шеф монтажа электромонтажа

Договор подряда на выполнение электромонтажных работ образец

Договор на проведение электромонтажных работ. г. Москва « » 201 г. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете (Приложение 1), по адресу: 1.2.

Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами. 1.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью договора. 1.4. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете. 2. Права и обязанности сторон. 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок до « » 201 г.

В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. 2.1.2.

пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.

  • Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  • Ответственность сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Основания и порядок расторжения соглашения. пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства России.
  • Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.
  • Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Прочие условия.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Важно

По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях. 9.4.

В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.1.

Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.

11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: 11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. 3. Порядок приемки и оплаты работ. 3.1. Оплата выполненных по настоящему договору работ и строительных материалов производится Заказчиком в размере условных единиц. Стоимость работ и материалов, предусмотренных настоящим договором, не изменяется.

При изменении заказчиком перечня или объемов работ, а также выявлении необходимости в дополнительных работах, непредусмотренных Приложением 1, эти работы выполняются по согласованию сторон и оплачиваются согласно фактически выполненным объемам работ и поставленного материала. Оплата производится в рублях.

400 bad request

А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объекты материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.

Помимо описания вида и объема мероприятий по электромонтажу, в документе следует четко описать объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки.

Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.
Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы определяются соответствующими приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования.

Услуги по электрике

Договоры Договор подряда Договор подряда электромонтажных работ Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтажные (электромантажные) работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Электромонтажные работы являются определенным этапом любого строительства, капремонта или косметического ремонта. Проводятся данные мероприятия с учетом комплекса технологических правил к этой разновидности монтажных работ и с соблюдением всех существующих требований к безопасности электропроводки.

Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки выполнить работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

Не редкостью выход из строя системы электроснабжения объекта, будь то офис, квартира или загородный дом, является причиной неправильной эксплуатации электрооборудования, а также причиной использования некачественных материалов и электрооборудования установленного при монтаже или ремонте электрики.

Договор на оказание услуг электромонтажа дает возможность решить спорные ситуации при возникновении проблем с электрооборудованием смонтированным на объекте электромонтажной компанией, а также определить степень ответственности исполнителя и заказчика услуг при возникновении гарантийного случая на объекте электроснабжения.

Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору. 3.

В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику или третьим лицам, возместить ущерб пострадавшей стороне. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ.

Оплатить поставленные Подрядчиком строительные материалы, погрузочные работы и транспортные расходы.

2.2.2.

Внимание

К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы. Предметы интерьера и мебели вносятся заказчиком в помещение после выполнения всех работ и ее оплаты Подрядчику. 2.2.3. Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением, сан.узлом и электропитанием.

2.2.4. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами. 2.2.5. По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно: 2.2.5.1.

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества. 8.10.

В случае, если к моменту прибытия специалистов Исполнителя Заказчик не успеет подготовить бетонное основание станка или оно не будет соответствовать требованиям и признано негодным для монтажа, а также если будут обнаружены иные факторы, препятствующие началу работ по шеф-монтажу, а именно: отсутствие электричества, препятствие доступа к станку и т.п., Заказчик несет расходы по оплате питания и проживания специалистов, а также компенсирует расходы по проезду специалистов и убытки компании – Исполнителя, как прямые, так и косвенные, возникшие в связи с вынужденным простоем специалистов.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней. 3.2. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика. 3.3.

Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ. 4.2.

Источник: https://1privilege.ru/dogovor-podryada-dlya-ip-na-okazanie-uslug-shef-montazha-elektromontazha/

Договор подряда на монтажные (электромантажные) работы – образец

Договор подряда на выполнение электромонтажных работ образец

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтажные (электромантажные) работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Электромонтажные работы являются определенным этапом любого строительства, капремонта или косметического ремонта. Проводятся данные мероприятия с учетом комплекса технологических правил к этой разновидности монтажных работ и с соблюдением всех существующих требований к безопасности электропроводки.

Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки выполнить работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламентирует проведение следующих мероприятий — проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию. Для проведения этих мероприятий, как правило, предварительно требуется разработать:

  • технический проект;
  • проект организации работ;
  • сметную документацию;
  • экономическое обоснование;
  • проект производства работ;
  • чертежи и монтажные схемы на проведение работ;
  • другие документы, в зависимости от условий конкретной сделки.

Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т.д.

А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объекты материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.

Помимо описания вида и объема мероприятий по электромонтажу, в документе следует четко описать объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки.

Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.

Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы определяются соответствующими приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с договором, исполнитель (подрядчик) обязуется выполнить в обусловленный договором срок электромонтажные работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

    Объем, содержание и сроки выполнения задания указываются в Календарном плане работ. Это приложение после согласования и подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора.

    В этом же пункте заказчик и подрядчик гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешениями для проведения работ по договору подряда на электромонтажные работы, что подтверждается соответствующими документами. Копии документов прилагаются к соглашению. Способы выполнения задания определяются в Техническом задании.

  4. Срок действия соглашения.

    Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых составляется договор подряда на электромонтажные работы.

    В этом же пункте указываются условия и порядок перенесения сроков выполнения работ.

  7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  9. Ответственность сторон.

    пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

  10. Основания и порядок расторжения соглашения. пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства России.
  11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным.

    В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.

  12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  13. Прочие условия. Указываются дополнительные условия, по которым стороны пришли к соглашению.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Дополнительные документы к типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы

Заполнить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями:

  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Акт приема-передачи материалов;
  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/elektromontazhnyx_rabot/

Договор подряда на электромонтажные работы в 2019 году – выполнение, образец, с физическим лицом

Договор подряда на выполнение электромонтажных работ образец

Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений.

Именно поэтому нередко формируется специальный договор подряда для осуществления подобных задач.

Нередко для ведения подобного рода работы необходимо осуществить оформление специальных документов.

Важно также отметить, что договор подряда обязательно должен быть сформирован в рамках специального законодательства. Какие-либо исключения попросту не допускаются.

Одновременно договор подряда подразумевает решение целого ряда самых разных достаточно специфических задач.

Алгоритм оформления имеет отличительные черты свойственные только соглашению на выполнение электромонтажных работ.

Общие сведения

Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ. Причем использоваться данное соглашение может для формализации как предоставления каких-либо услуг, так и выполнения определенных работ.

Например, разнообразных строительных или даже электромонтажных. Со всеми тонкостями составления договора подряда на электромонтажные работы лучше всего будет заранее разобраться.

Только так возможно не допустить проблем. Также важно отметить, что множество нюансов зависит как раз от того, кто именно выступает в роли заказчика и исполнителя по этому типу договоров.

Так как для физических лиц, например, имеются достаточно серьезные ограничения. Данный договор нередко используется для самых разнообразных задач.

В первую очередь – для включения перечня работы, которые должны быть выполнены в конкретном случае в обязательном порядке.

Первоначальные понятия

Прежде всего, перед ознакомлением с законодательством, необходимо будет обязательно разобраться с применяемыми для отражения информации терминами.

Это позволит разобраться без посторонней помощи со всей представленной информацией. Знание норм законодательства дает возможность контролировать заказчику и исполнителю самостоятельно вопрос верности составления всей документации.

К основным понятиям относится:

  • подряд;
  • субподряд;
  • исполнитель;
  • заказчик;
  • генеральный подрядчик и подрядчик.

Под подрядными работами подразумевается определенный перечень задач, которые необходимо выполнить за определенную плату, а также при соблюдении некоторых сроков.

Причем обычно подряд подразумевает составления договора в определенной формате. Не допускается нарушение ГК РФ, которые регулируют оформление данного соглашения.

Нередко случается, что заказчик и исполнитель, подрядчик заключают договор на выполнение определенных работ.

Но при этом самостоятельно заказчик по какой-то причине выполнить все установленные задачи попросту не имеет возможности.

В таком случае выходом является как раз оформления договора субподряда. Когда по специальному договору за определенную плату часть работы выполняется субподрядчиком – ещё одним исполнителем.

В таком случае первоначальный исполнитель будет обозначаться термином «генеральный подрядчик». Но важно заметить, что подобные мероприятия требуют наличия санкции от заказчика.

Так как не недопускается без его ведома заключать подобного рода дополнительные соглашения. Это грозит серьезными неприятностями.

На данный момент существует много проблем, связанных с составлением договора субподряда.

Назначение документа

Сам договор подряда одновременно позволяет решить сразу широкий перечень самых разных задач. В первую очередь к таковым относится следующее:

Формализация отношений между заказчиком и исполнителем соответствующих задачПоставленных в самом соглашении
Защита прав, интересов обеих сторонКоторые заключат подобного рода соглашения
Сам договор используется для решения вопросов в судеЕсли по какой-то причине в досудебном порядке разрешить ситуацию попросту невозможно

Также данный договор используется для формирования определенной отчетности по декларации.

Например, если соглашение составлено с физическим лицом – в ряде случае заказчик выступает в роли налогового агента.

И самостоятельно выполняет процесс оплаты НДФЛ, а также всевозможных взносов. Как раз поэтому подобным договорам ФНС при проверке уделяет пристальное внимание.

Нередко как раз за счет подобных соглашений многие организации стараются уйти от необходимости оплачивать налоговые сборы.

Сегодня случается, что вместо трудового договора стандартного типа с обычными работниками заключается договор подряда.

Стоит заметить, что в такой ситуации делом заинтересуется трудовая инспекция и будет назначен достаточно серьезный штраф.

Потому с формированием подобного соглашения нужно быть острожным как исполнителю, так и заказчику.

Действующие нормативы

Форма договора подряда на электромонтажные работы должна обязательно соответствовать нормам законодательства. Основным законодательным документом является как раз ГК РФ.

Помимо этого важно отметить, что само соглашение может комплектоваться актом исполнения работ на объекте, таковой документ позволяет выявить и установить недостатки при приемке.

Проведение работ должно выполняться в соответствии с нормами законодательства. Срок сдачи объекта заказчику определяется самостоятельно.

Основным разделом ГК РФ, регулирующим использование данного типа соглашения, является гл.№37. Она включает в себя следующие основные параграфы:

§ 1Общие основные положения о подрядных работах
§ 2Что такое бытовой подряд, что из себя представляет
§ 3Строительный подряд, основные его положения
§ 4Что такое подряд на исполнение изыскательных, проектных работ
§ 5Выполнение подрядных работ на всевозможные муниципальные и государственные нужды

Договор подряда на электромонтажные работы с ИП также выполняется в стандартной, простой форме. Для реализации процедуры необходимо будет заранее ознакомиться со всеми тонкостями, особенностями.

Это позволит избегнуть разрешения вопросов через суд. Стоит по возможности решать подобные конфликты как раз в досудебном порядке.

Судебные разбирательства требуют большого количества времени. А также подразумевают затраты средств.

Типовой договор подряда на выполнение электромонтажных работ

Существуют базовые термины в рамках которых необходимо будет осуществлять процесс оформления договора на оказание услуг электромонтажа.

Важно заметить необходимость составления налоговой отчетности если имеет место получение прибыли.

А также если работы выполняются физическим лицом. Бланк договора подряда на выполнение электромонтажных работ можно скачать здесь.

Основные вопросы, проработать которые нужно будет заранее:

  • содержание соглашения;
  • образец заполнения:
  1. С юридическим лицом.
  2. С физическим лицом.
  • подача жалобы;
  • ответственность сторон.

соглашения

Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов. Они не определены законодательно.

Тем не менее присутствие их рекомендовано и желательно. Так как только так можно не допустить разночтения, а также возникновения конфликтов из-за банальной юридической неграмотности.

Стандартный набор пунктов в договоре подряда на электромонтажные работы включает в себя следующее:

  • полное наименование самого соглашения подряда, его тип;
  • дата и место (город) составления соответствующего типа согашения;
  • предмет самого соглашения по договору;
  • стоимость выполняемых работ;
  • ответственность, всевозможные риски – таковой раздел проработать стоит особенно внимательно;
  • сроки выполнения всевозможных работ, осуществление приемки;
  • непреодолимые обстоятельств, форс-мажор;
  • заключительные положения самого договора.

Обязательно точно прописываются реквизиты сторон, которые заключают подобного рода соглашение.

В нижней части документа проставляются подписи законных представителей заказчика, исполнителя. А также расшифровки таковых. Все это строго обязательно.

Образец заполнения

Если соответствующий опыт по поводу оформления договора подряда отсутствует – то лучшим решением будет попросту ознакомиться в верно составленным примером. Это существенно ускорит и упростит процедуру оформления.

С юридическим лицом

Оформление такового соглашения с юридическим лицом, как ни странно, обычно вызывает меньше сложностей. Тем не менее важно быть внимательным. Особенно при указании обязательных реквизитов.

С физическим лицом

Отдельного внимания заслуживают соглашения подряда с физическими лицами. Так как таковые подразумевают нередко оплату НДФЛ налоговым агентом – заказчиком.

Именно поэтому нужно предварительно со всеми таковыми тонкостями определиться. 

Подача жалобы

Отдельно стоит проработать вопрос составления жалобы в случае, если имеются какие-либо несоответствия при формировании данного договора. Стоит попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Но если это невозможно – необходимо будет подать иск. Сделать это возможно по месту постоянной регистрации ответчика.

Ответственность сторон

Ответственность сторон по соглашению имеет место в рамках договора. Но при этом само соглашение должно соответствовать нормам законодательства.

В противном случае договор может быть попросту признан недействительным, не соответствующим нормам законодательства.

Сегодня использование договора подряда для формализации электромонтажных работ имеет место во многих сферах.

Именно поэтому с особенностями подобных соглашений важно ознакамливаться прежде, чем осуществлять подписание.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-podrjada-na-jelektromontazhnye-raboty/

Договор подряда на электромонтажные работы

Договор подряда на выполнение электромонтажных работ образец

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

101Адвокат
Добавить комментарий